...kararına karşı süresi içinde, davalı idare vekili... ...tarih olarak 28.02.2016 kabul edilmiş, tutanakta... ...gerekçesiyle kararı temyiz etmiştir. ...yapılacağı düzenlenmiş olup, yapılan işte sözleşme... ...haksız kesilen gecikme cezası ve ısı geri kazanım...

...aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. ...sürecinde, hakedişten ceza kesintisi yapılan firmaların... ...sahibi tarafından idareye yapılan şikâyet başvurusuna... ...önüne alınarak idari para cezası uygulanmış ve... ...tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye...

...talebine istinaden idaresince yapılan başvuru ile Kurulumuz... ...kesilen 7 günlük gecikme cezasının tutarı olan... Geçici kabul , geçici kabul eksiklikleri Bunun için gerekli olan her türlü... ...anlaşmazlık konularına ilişkin görüş, talep ve...

...Yönetmeliğinin; “Belge için başvuru” başlıklı... ...biten işlerde geçici kabul tutanağı, varsa... ...parsel sahibi ile aynı kişi olan Cenan DEMİRCAN... ...yüklenicinin aynı kişi olduğu, yapılan inşaata ait bir...

...yükleniciye 30 gün süre verilmiştir. ...arasındaki 634 gün için ceza kesilmesi gerekmektedir... ...oranında her geçen gün için ceza kesilmesi hükme... ...İnşaatı işinin geçici kabulü, 13.06.2011 tarihi...

...2 maddesinde de gecikme cezasının yükleniciye... ...kaçırılarak onandığı, bu kez yapılan incelemede anlaşıldığından... ...sebebiyle tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne dair verilen... ...düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış...

...105,55TL’nin geçici kabul eksiklikleri için... ...birleşen dava davacısı ise iş sahibidir. ...eksikliklerin giderilmesi için geçen 155 günlük... ...bedeli, 23.105,55 TL gecikme cezası mahsup edildiğinde... ...ilişkin olup, mahkemece yapılan yargılama sonunda...

...tahakkuk ettirilen gecikme cezalarının hesabı ve... Borçların ifasına ilişkin BK’nın 68. ...kararları doğrultusunda yapılan değerlendirmeye... ...kararına karşı süresi içinde davalı vekili temyiz... ...esas alınarak davanın kabulüne karar verilmiş... ...mevzuat hükümlerine göre kısmi kabulün yapıldığı...