...Başkanlığı) 26/01/2022 tarihli ve 578902 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu... ...veya teslim edilen iş programının idarece uygun bulunmaması durumunda, gecikilen her gün için, işin süresinde bitirilememesi...

... bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere... Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye ihalesinden dolayı, yüklenici hiçbir hak iddiasında bulunamaz.

...dahil olmak üzere, idare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden... ...geldiğine ilişkin başvurular, yükleniciler tarafından bu durumun belgelendirilmesi suretiyle sözleşmenin tarafı olan...

...sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması... Yapılan incelemede; İşe ait sözleşmenin 11.2 maddesinde ödenek dilimlerinin; 2017 yılı için: …

İsteklilerin teklifleri %90- %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Tablodaki herhangi bir makine ve ekipmanın sunulmaması durumunda 0 (sıfır) puan verilecektir.

durumunda, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 nci maddesinin... … ve … no.lu iş kalemlerinin yeni birim fiyatları, uygulama (…)

...Müdürlüğü’nün 05/02/2021 tarihli ve E-9130 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu... ...geldiğine ilişkin başvurular, yükleniciler tarafından bu durumun belgelendirilmesi suretiyle sözleşmenin tarafı olan...

...olacağının düzenlendiği; davacı tarafından benzer ürünlerindeki miat koşulunun 12 ay olarak belirlendiği, burada bir... ...kayıtlarına intikal ettiği ve bu şekilde yasaklamayı gerektiren durumun öğrenilerek, yasanın öngördüğü süre içerisinde...

...zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda, gecikilen her gün için sözleşmesinde öngörülen... Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: ..

...veya teslim edilen iş programının idarece uygun bulunmaması durumunda, gecikilen her gün için, işin süresinde bitirilememesi... İş programının büro çalışmaları ile ilgili bölümlerinde iklim şartları dikkate alınmaz.