...bilirkişi raporunda işin gecikmesinde idarenin kusurlu eylemlerinin payı olduğunun tespit edildiği ileri sürülerek bozulması... ...rağmen bu süre içerisinde söz konusu işin bitirilmediği, bu durumun esas itibariyle davacı şirket yetkilisinin 06.12.2012...

“Projelerin yükleniciye teslimi” başlıklı 11 inci maddesinde; “… ...gördüğü projeleri, değişikliğin özelliğine, işin aciliyet durumuna göre, isterse, yapılması gerekli görülen değişikliklerin...

...görüşleri) kaynaklı süre uzatımları söz konusu olması durumunda fiyat farkı verilmez.” şeklinde aynı düzenlemenin... b) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.

...sözleşmenin imzalandığı tarihte var olması nedeniyle bu durumu ticari işlemlerinde öngörmesi gerekirken basiretli... f) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek.

İş programının büro çalışmaları ile ilgili bölümlerinde iklim şartları dikkate alınmaz. ...sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması...

yeşillik çeşitlerini alıp satarak bir ticaret anlayışımız bulunmamaktadır. ...isteklilerin teklifleriyle bağlı kalmamalarına yol açacağı ve bu durumun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun beşinci maddesinde...

Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Projelerin uygulanması” başlıklı 12 nci maddesinde; “( ...sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması...

...çalışmalar nedeniyle kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubu süresinin de işteki gecikmeyi karşılayacak... Sorumluların hangi işlemlerinin kamu zararına sebep olduğu açıkça belirlenmelidir.

...erdirmek suretiyle taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyerek sözleşmenin feshine... ...kendisinden kaynaklanmayan veya mücbir sebeplere dayanması durumunda anılan madde uyarınca yüklenicilerin sorumlu tutulmasına...

...iş kalemi numarası ve açıklaması bulunmamakta olup, bu durumun doğal sonucu olarak “birim fiyat poz tarifleri” arasında... Atık malzemelerin taşınması veya atılması için yapılacak masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır.