iş programı , ödenek aktarımı ...tarihinde yapıldığı, işin süresinin 500 takvim günü... ...tutarı ile sözleşme bedelinin %19 oranında...

... alacak kalemlerinin ilave iş olarak değerlendirilmesi... ...vekilleri tarafından yasal süresi içerisinde temyiz... ...gerekse bir kısım işlerin bedelinin ödenmemiş olması... ...yüklenici, davalı ise iş sahibidir.

Sözleşme bedelinin % 80'inden... TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. ...kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi... ...geçici kabul, teminat süresi ve bu süredeki...

...Destek Hizmeti Alımına ilişkin 20.05.2011 tarihinde... ...her gün için sözleşme bedelinin %0,2 (binde iki... ...yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine...

maddelerinde düzenlenmiştir. ...koşulunun aynen ifaya ilave olarak (kümülatif... ...teslim edilmeyen kısmın bedelinin %2 oranında gecikme... ...yapılması nedeniyle işin süresinin uzatıldığını...

...ve gecikme zamlarının zamanaşımına uğratılması... ...yargılama usulü yönünden ilave gerekçesiyle birlikte... Değişik : 22/7/1998 - 4369/65 md.) ( ...ise vergi, bildirim verme süresinin son gününü...

...arasında toplam sözleşme bedelinin çalışılacak... ...tarihinde yapıldığı, işin süresinin 365 gün ve ilk... ...ödenek aktarımı, revize iş programı ve hesaplanan...

...olunduğu gerekçesiyle verilmiştir. ...kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri... ...teklif fiyat içerisindeki bedelinin tespiti yapılırken... ...yılında ihale edilen ve süresinin 3 yıl (1080 gün...

...karşılamak üzere sözleşme bedelinin yüzde 10’u... ...İşi”nde düzenlenen hak edişlerde ki fiyat farkı... ...programı: Yüklenicinin, işin süresi ve varsa iş kısımlarına... ...yapılan imalat tutarına ilave olarak ödenecek ya...

...19 maddeye göre, işin süresine, yer tesliminde... Bu sürenin iş süresine de etkisi yoktur. ...sürenin de süre uzatımına ilave edilmesi yerinde değildir...