...İstasyonu Yapım İşi”nde; geçici hakediş ödemelerinde yaşanan gecikmeler... ...olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının...

’ya tek başına, ödettirilmesine karar verilmiştir. ...götürü bedel sözleşme, uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine...

Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; ödenek tespit olunmuştur. ...maddesinin (a) fıkrasında; “a)Yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanarak...

...Mahkemesince davanın reddine karar verilmiştir. ...ilçelerine Atıksu Arıtma Tesisi (ATT) Projeleri” işine ilişkin 03.09.2015...

rakam ve yazıyla) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...idaresince imalatların fazla olduğu projelerin tercih edildiği, kümes inşaatında...

...tarafından ihale edilen yapım işlerine ilişkin ihale dokümanlarında mahal listelerinin... ...maddesinde; “a) Yapım işlerinde; uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine...

Hükümlerinin bulunduğu tespit edilmiştir. ...ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine...

...29/12/2019 tarihli yazısı ile revize projelerin henüz Karayolları Genel Müdürlüğü... ...yürütülmesinin sağlanamadığı, yüklenilen işin ancak %60,99'luk kısmının...

...ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine... TL ) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

projesi içerisinde yer alan 6 adet sulama projesi yapım işinin ... Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.