...alınmayan hususlar yeniden değerlendirilmeden tazmin hükmü kurulmasında hukuki isabet görülmediğinden; tazmin hükmünün... ...konusu (Asıl) İlamda adı geçen Muayene ve Kabul Komisyonu ile Kontrol Teşkilatı üyelerinden tazminine ilişkin hüküm tesis...

...eşme süresi içerisinde yeni düzenli depolama sahaları kurulması halinde, Katı Atık Bertaraf ücreti burada da belirtilen... ...tutulacak malî karar ve işlemlerin usul ve esasları ile ön malî kontrole ilişkin standart ve yöntemler Maliye Bakanlığınca...

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun; “Giderin gerçekleştirilmesi” başlıklı 33. ...kamu zararı ile kamu görevlisi arasında illiyet bağının kurulması gerekmektedir.

...Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nca 17/07/2020 tarihinde 2886... ...Toplanan Çöp Gazından (LFG) Elektrik Üretim Santralinin Kurulması ve EKAY Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesi İşi...

...eylemleri ile kamu zararı arasında nedensellik bağının kurulması gerektiği, bütçe ödeneklerinin teslim edildiği... ) k) Kamu zararı: Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen kamu zararını (…)

...iş programının gerçek duruma aykırı olarak hazırlanıp/kontrol edilip/onaylanması nedeniyle, fazla fiyat farkı ödenmesi... ...süre uzatımı konusunda bir cevap verilmediğini, Yapı Denetim Heyeti olarak yükleniciye bu konuda bir cevap verilmemesi üzerine...

Mahkemece; hükme esas alınan bilirkişi heyetinden davalı iş sahibinin dosyaya sunduğu uzman görüşleri... ...günlü uzman görüşünü aynen kabul eden ek rapora göre hüküm kurulması doğru olmamıştır.

...tespitinin uygun olacağı bildirilmiş, mahkemece bilirkişi heyetine mali müşavir eklendikten sonra düzenlenen 14.04.2017... ...buna göre İKY 900 ve İKY 9000’in “Yüklenici, idarenin kontrol teşkilatı için, merkez ofisi ve şantiyede sözleşme...

...sorumluluğuna gelince; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun “Üst yöneticiler” başlıklı 11 inci... ...olduğundan; bu talep karşılanmadan Dairece tazmin hükmü kurulması hukuken mümkün görülmediği” gerekçesiyle Daire...

...İşlemlerine Dair Yönetmeliğin; “Muayene ve kabul komisyonlarının kurulması” başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında... sayılı Oluruna istinaden oluşturulan Bilirkişi heyetince mahallinde yapılan inceleme sonucunda mahallinde gösterilen...