...İşi”nde; geçici hakediş ödemelerinde yaşanan gecikmeler... ...inci maddesinde; “Süre uzatımıyla ilgili hususlarda... ...tahakkuka bağlanmış ise) itibaren on beş günlük... ...olunmasına binaen görüş talep olunan husus bu şekilde... ...ilişkin toplam 45 günlük sürenin bitiminin mi esas...

...ödenmesi nedenleri ile süre uzatımı verilmesi... ...işe ait sözleşmenin “Ödeme yeri ve şartları... ...kusurlu olduğundan süre uzatımı verilmesinin mümkün... ...bir süre belirtilmemiş ise on beş gün içinde... ...ilişkin tarafların görüş, talep ve değerlendirmeleri...

...hususlarında Kurulumuz görüşü talep edilmektedir. ...getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen... ...edilmesi üzerine süre uzatımı verilmesine veya... ...endeksi; güncel endeks ise, revize iş programına... ...olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık... ...bu süreye uygun olarak ödeme şartları.”, ...

...2021 tarihinde Kamu İhale Kurumu'na itirazen... ...döneminde yapılması sebebiyle süre uzatımı verilip... ...ilişkin tarafların görüş, talep ve değerlendirmeleri... ...yapılması gerekenler hariç) ise yılın ilk dokuz ayında... ...nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı...

...rafların görüş ve talepleri bu şekilde belirtildikten... ...uzatımı talep ettiği ve süre uzatımının İdaresince... ...ilgili olarak, hakediş ödemelerinde hesaplanan... hakediş , KDV , süre uzatımı ...Yüklenicinin görüş ve talebinin ise; Süre uzatımının...

...belirtilen 180 gün inşaat süresinin davacı yüklenicinin... ...tarihli ikinci ek raporda ise, İKY 900 ve İKY 9000... ...329 günlük bölümünü ödemediği, proje 329 gün... ...ise sözleşmede süre uzatımı halinde bu hizmet... gibi) talep edilebileceği açıktır.

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem... ...usulleri tespite Kamu İhale Kurumunun teklifi üzerine... ...aleyhine, hakediş ödemelerinin %60 oranında... ...quot; ileri sürülmekte ise de, işin başladığı... ...kapsamında 300 gün ilave süre talep etmesinin iyiniyet... ...belirlendiği, cezasız süre uzatımı sürecinin sonuna...

...olarak 137 günlük ek süre verilmesi sonrasında... ...kullanılmak suretiyle yapılan ödemeler nedeniyle de kamu... ...Sekizinci fıkrasında ise Zamanında yapılmayan... ...nedeniyle verilen süre uzatımı ile ilgili olumsuz... ...uzatımı olarak verilmesini talep ettiğini, Yapı Denetim... ...sayılan gerektiğinde kurum tarafından mücbir...

...ilişkin tarafların görüş, talep ve değerlendirmeleri... ...yaptırılan beton imalatının kuruma süresi ile sözleşme... ...oluşmadığı ve yüklenicinin süre uzatımı talebinde tereddüde... ...iş artışına dayalı süre uzatımı verilmesi... ...nolu geçici hakedişin %95 ödeme oranında düzenlenmesi... ...görüş talep edilmiş ise de adı geçen Kanun...

...Üniversiteden geçici kabul talep etmesi nedeniyle cezalı... ...36 ncı maddesine göre ise; işbu Kanunda hüküm... ...hükmü verilmesine kadarki sürecin şu şekilde geliştiği... ...tarihi itibariyle işin nakit ödeme yüzdesi yüzde 89... ...itibaren 52 gün süre uzatımı verilmiştir... e) Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek...