...programının revize edilmesi hususunda yüklenici ile idare arasında oluşan... ...edildiği, Yüklenicinin 10/12/2021 tarihli dilekçesi ile ödenek dilimlerinin ve... ...başlama ve bitirme tarihi” başlığı altında düzenlenen 9 uncu maddesinde... ...taraflarının anlaşmazlığa ilişkin görüş, talep ve değerlendirmeleri özet olarak...

...edimini yerine getirmemesi üzerine yüklenici davacı şirket ile ihaleyi... ...bildirildiğinin davacı tarafından dava dilekçesinde beyan edildiği, davacı... ...verildiği, aynı verimliliği gösteren alternatif torc temin edilerek teslimatın... 5 set olarak talep ettiğiniz kaynak makineleri...

...ana mutfağında pişirilip, ihalede talep edilen mevcut sayıdaki eleman... Yüklenici bunun için ek bir ücret talep etmeyecektir. Teslimatlar tutanak altına alınacaktır.

Bunlar hakkında herhangi bir talepte bulunulamaz. yükleniciye aittir.” hükmü yer almaktadır. ...ihale konusu yapım işlerinin etkisi altındaki yollarda trafiğin tam bir...

Tarafların görüş ve talepleri bu şekilde belirtildikten... ...süre uzatımı konusunda İdaresi ile yüklenici arasında uyuşmazlık oluştuğu... ...projelerin hazırlanamadığı, çevre ve altyapı imalatlarının bu sebeple yapılamadığı...

...sözleşmesinden kaynaklanmış olup, yüklenicinin temerrüdü sonucu sözleşmenin... ...diye adlandırılan menfi zararını da talep etmesi mümkündür.

...idareye sunmuş olduğu 29/11/2021 tarihli dilekçesinden özetle; İşin ihale... ...Sözleşmenin türü ve bedeli” başlığı altında düzenlenen 6 ncı maddesinde; “6... ...fiyatlarına işin tamamlanması aşamasında yüklenicinin itirazı üzerine sözleşme... ...anlaşmazlık konusuna ilişkin görüş, talep ve değerlendirmeleri özet olarak...

...taraflı olarak belirlenen yeni birim fiyat yüklenicinin itirazı sonucunda oluşan... ...tekraren bildirdiği ve 13/12/2021 tarihli dilekçesi ile idareden, konunun Yüksek... ...varsayılan ortalama tenzilatı” adı altında %10 oranında tenzilat uygulanması... ...taraflarının uyuşmazlığa ilişkin görüş, talep ve değerlendirmeleri özet olarak...