Yine sözleşme içeriği dikkate alındığında TBK’nın 27. ...sınırlandırılmış olduğundan ve iş zamanında yapılmadığı takdirde... Sözleşmenin “Yasaklar ve Cezalar” başlıklı 26. ...hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel hükümleri tespit... ...uygulamasına devam etmekle birlikte kusur ve eksiklikleri yüklenici...

...kaldığı bedelin de tahsili istemlerine ilişkindir. ...gecikmede müvekkili yüklenicinin kusuru bulunmadığını ileri... Aksi halde cezai şart isteme hakkı düşer. ...aşılmasının yaklaşık üç aylık bir zaman aldığı” belirtilerek... ...ettirilerek bunun sonucuna göre uygulanacak gecikme cezası belirlenmeli...

...tespitine, birleşen davanın ise reddine karar vermiştir. ...dava dışı kurumlar tarafından zamanında yapılmaması nedeniyle... ...oranında 151.492,97 TL gecikme cezası kesildiğini, davalı yüklenicinin... ...yüklenicinin işin gecikmesinde kusurlu olmaması nedeniyle davalı... ...tarafından giderilmemesi durumunda uygulanacak ceza süresinin nasıl...

c) Genel salgın hastalık. ...İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin... ...koyucunun, kanunun yapıldığı zamandaki iradesi ve amacı araştırılarak... Asliye Mahkemesi nezdinde ... ...kapsamında tespit edilen eksik ve kusurlu işlerin tamamlanması için... ...07/2018 olarak belirlendiği, cezasız süre uzatımı sürecinin...

...sözleşmenin devrini istediği, cezalı çalışılarak da olsa... maddesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 47. ...uygun bulunduğu, idarenin hizmet kusuru bulunmadığı, davalı... ...aksamalar olduğu, hakedişlerinin zamanında ödenmediği, işin uygulama...

...edilecek durumun; a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması... ...İşin, sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule... ...için kesilmesi gereken gecikme cezasının kesilmemesi ile ilgili... ...denilmekte, “Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar ve Sözleşmenin... c) Genel salgın hastalık.

...kararın bozulması gerektiği, kusurun kimden kaynaklandığının... KARAR SONUCU: Açıklanan nedenlerle; 1. ...karşılık bir çok defa kira bedelini zamanında ödemediği, öte yandan...

  Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek. ...sularının penetrasyonu ile zaman zaman şev aşağı deformasyonlara... ...kararı verilemeyeceğini, kendi kusurlarının bulunduğuna dair...

edimin ifası , gecikme cezası , öncelikli edim ...sonucunda; davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. ...aşılmasının yaklaşık üç aylık bir zaman aldığı” belirtilerek... ...ettirilerek bunun sonucuna göre uygulanacak gecikme cezası belirlenmeli... ...kapsamındaki tüm edim ve borçlarını kusurdan ari bir şekilde tamamlayarak...