...verdiği çalışma talep ve izin formunu onaylamadığı, enerji kesintisi yaparak gereken çalışma koşullarını oluşturmadığı... ...projelerin yerinde beton dökme imalatından vazgeçilerek prefabrik imalata geçilmesi nedeniyle projelerde yapılan değişiklik...

...hükümsüz kalması nedeniyle idarenin zamanında tedbir almayarak imalat kusurlarının teminatsız kalması buna bağlı olarak... ...yüklenici tarafından yapılmış olan işin eksik, hatalı ve kusurlu olduğunu veya malzemenin şartnamesine uygun olmadığını...

...cezası kesildiğini, davalı yüklenicinin yerine getirmediği imalat eksikliklerinden dolayı 912.230,28 TL borcu olduğu gibi... ...doğrultusunda; asıl davada davacı yüklenicinin işin gecikmesinde kusurlu olmaması nedeniyle davalı idarenin 14 nolu kesin hakedişten...

...yüklenici tarafından yapılmış olan işin eksik, hatalı ve kusurlu olduğunu veya malzemenin şartnamesine uygun olmadığını... Dolayısıyla, daha sonra imalat kusurlarının yüklenici adına yaptırılması nedeniyle...

maddesi gereğince nakdi teminat kesintisi yapılması mümkün değildir.

Ancak davacı, eksik ve kusurlu işleri 10.06.2016 tarihinde tamamlamıştır. ...işlerin belirlendiği anlaşılmasına rağmen bu eksik ve ayıplı imalatların giderim bedeli üzerinden sözleşmede belirlenen...

...davalı tarafından yenilenmediği bu nedenle davacının eksik ve kusurlu işleri başka bir yükleniciye yaptırması nedeniyle...

.Bakım Onarımı” işinde, ceza kesintisi, revize iş programı, fiyat farkı hesaplanması hususunda... ...sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına uygun şekilde imalat ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır.” “

...olduğundan yüksek maliyet çıktığını, müvekkilinin işi kusurlu yaptığına ilişkin iddianın doğru olmadığını... ...davalının edimlerini sözleşmeye uygun olarak yerine getirmediğini, imalatta yanlış beton kullanıldığını, kalıp hataları...