…” hükmü dikkate alındığında; yapılan imalatların eksik, hatalı ve kusurlu olduğunun veya malzemenin şartnamesine uygun olmadığının anlaşılması halinde sorumluluğun yükleniciye ait olduğu hususu açıktır.

fazla yapılan imalat bedeli , iş artışı ve eksilişi , iş artışını geçen imalat bedelleri , yazılı ve sözlü talimat

dolgu imalatı , ihale dokümanını oluşturan belgeler , mahal listesi , pursantaj , sözleşme bedeline dahil gider , teknik şartname , uygulama projesi

anahtar teslimi götürü bedel , kazı imalatı , zemin etüt raporu , zemin klası

Birim fiyat tariflerinden anlaşılacağı üzere nervürlü çelik ile profilli demir farklı nitelikli imalatlardır.

...kesin kabulü yapılmadan hükümsüz kalması nedeniyle idarenin zamanında tedbir almayarak imalat kusurlarının teminatsız kalması buna bağlı olarak kesin kabul noksanlıkları bedelinin... Bu gibi inceleme ve araştırmaların giderleri, işlerin eksik, hatalı ve kusurlu olduğunun anlaşılması halinde yükleniciye ait olur.

... iş; hükme esas alınan bilirkişi kurulundan 14 nolu hakedişe azalan imalat olarak giren, imalat eksikliklerinden dolayı davacı yüklenicinin hakedişinden 912.230,28 TL ile hakedişlerde fazla ... birleşen davada davacı iş sahibinin fazla ödeme, cezai şart, yüklenici namına eksik ve kusurlu işler giderim bedeli için açtığı alacak taleplerini ayrı değerlendirerek mahsup yapılmaksızın ...

Bu gibi inceleme ve araştırmaların giderleri, işlerin eksik, hatalı ve kusurlu olduğunun anlaşılması halinde yükleniciye ait olur. Dolayısıyla, daha sonra imalat kusurlarının yüklenici adına yaptırılması nedeniyle İdarenin bütçesinden yapılan...

...cezasının başlangıcı olarak bu tarihin dikkate alınması doğru olmadığı gibi, işin geçici kabulünün yapıldığı, bir takım eksik ve kusurlu işlerin belirlendiği anlaşılmasına rağmen bu eksik ve ayıplı imalatların giderim bedeli üzerinden sözleşmede belirlenen oran üzerinden gecikme cezası hesabı yapılması gerekirken, sözleşme konusu...

...yapmadığı, uyarıya rağmen davalı tarafından yenilenmediği bu nedenle davacının eksik ve kusurlu işleri başka bir yükleniciye yaptırması nedeniyle uğramış olduğu 256.060,00...