...geneli cadde ve sokakları içermesi sebebiyle yükleniciye kısım kısım iş teslimi yapıldığı... ...ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi... ...müteakip, onaylanan ilk iş programına göre işlerin yürütülmesi gerektiği, İşin yürütülmesi...

Yükleniciye yapılacak tebligata rağmen kendisi... ...yaşadığı, bu bakımdan işin gecikmesinde asli kusurun davacı şirkette olduğu, davacı şirketin... ...Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu müfettişlerince şantiyede yapılan teftiş doğrultusunda...

...dokümanına uygun şekilde yerine getirilmeyen işlerin neler olduğu ve ne şekilde olması... ...getirileceği hususunun, İdareye yazılı olarak bildirilmesi istenilmiş; aksi takdirde sözleşmenin... -TL tutarındaki banka teminat mektubunun yükleniciye iadesine, ..

...programının gerisinde kalınması sorumluluğunun Yükleniciye ait olması sebebi ile ilgili imalat... Yüklenici, işlerin devamı sırasında gerekli görülecek... ...ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi...

...fiyatlarının tespiti hususunda Kurulumuz görüşünün bildirilmesi talep edilmektedir. ...Kamu İhale Kanununa göre ihale edilen yapım işlerinde uygulanacak fiyat farkına ilişkin... ...yüzden doğacak fazla işçilik ve giderleri idare yükleniciye öder.

...Yapılması” işinin yürütülmesi sırasında; hakedişlerin geç ödenmesi sebebiyle süre uzatımı... ...idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması... ...kapsamda revize edilen iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde ikinci...

...ödenemeyeceği hususunda Kurul görüşümüzün bildirilmesi istenilmektedir. ...İhale  konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari... yükleniciye aittir” ,

...Herhangi bir aya ait iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde, daha... ...idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması... ...Uygulama ayı” iş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirilmesi gereken ayı; “Güncel...

...kadar sürecin uzadığı durumlarda yüklenicinin kusurundan söz etmek mümkün olmadığından... ...yılı birim fiyat ve rayiçlerin kullanılması yükleniciye eksik ödeme yapılmasına neden olmuştur... ...uygulama ayının “İş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirilmesi gereken ay” şeklinde...

...parası cinsinden sözleşmeye bağlanan yapım işlerine ilişkin fiyat farkı aşağıdaki formüle... ...Herhangi bir aya ait iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde, daha... ...idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması...