Sözleşme” ile “.. ...teklif fiyata dahil olduğu ve % 4 genel giderler kapsamında yüklenici... Sözleşme” ile “…… ...ücretler dahil), nakdi yemek ve yol bedeli gibi prime esas kazancın... ...değerlendirilmeyen ilaçlama gideri, toplu ulaşım kartı bedeli...

...donatılı olarak yapılmasının sözleşme kapsamında olup olmadığı... ...verilmesi ve bahse konu donatı bedelinin iş artışı kapsamında... ...bedeli imalatına/iş kalemine/giderine yer verildiği/belirtme... ...boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil...

...davalı ile aralarında düzenlenen sözleşme ile davalı yüklenicinin... ...bedelinden indirim yapılmak suretiyle bedelin 6.194.871,52 TL olarak uyarlanmasına... ...kabul ettiklerini ancak yargılama gideri ve vekâlet ücretinin aleyhlerine... genelinde kaldırım, süs havuzları vb.

...köprülü monoray caraskal vincin sözleşme bedeline dâhil olup... ...monoray vinç imalatının sözleşme bedeline dâhil olmadığı yönündedir...

...yapılacak Validasyon testi bedelinin sözleşme bedeline dahil olup olmadığı... ...halinde iş artışı yapılarak bedelinin ödenmesi gerektiği... Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “İşyerlerinin...

...no.lu yeni iş kalemleri için, sözleşme bedelinin, toplam yaklaşık... ...bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli, Yapım İşleri GenelŞartnamesi... Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22.

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Geçici... ...eksiklerin durumu (kalan işlerin bedeli)x günlük gecikme cezası... ...işlerin bedeli değil, toplam sözleşme bedelinin esas alınması... ...geçici kabul sonrası eksikliklerin giderilmesinde gecikilen süre...

...dair verilen karar davalı DSİ Genel Müdürlüğü vekili tarafından... ...İnşaatı İşine ait 1.2.1991 tarihli sözleşmeden kaynaklanmaktadır... ...ve 15.D.3 poz nolu imalatların bedeli yanında, bu imalatlara...

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun; “Giderin... ...desinde, “Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş... ...Belirlenmesi Hakkında Sayıştay Genel Kurulunun 14.06.2007 tarih... ...malların eksiksiz ve tam olarak sözleşme şartlarına uygun olduğunun... ...hesaplanması gerekirken teslim alınan mal bedeli üzerinden hesaplandığı...