YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem... ...İnşaatı yapım işi ihalesi kapsamında davacı şirket... ...değerinden düşük olanı esas alınır. düzenlemesine... ...yazılı hukuk kurallarının nasıl yorumlanacağına ilişkin... sayılı süre uzatım başvurusunun reddine... ...şirkete toplam 12 adet ihtar yazısı gönderildiği ve...

...Şartnamesinin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı... ...imalatın cinsine göre dikkate alınır.” denilmekte, “Gecikme... ...Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller... ...yüklenici firmanın süre uzatımı yazısına istinaden 30 gün...

...anılan hususlarla ilgili süre uzatımı verilmesi ve fiyat... ...2022 tarihli ve 14433 sayılı yazısı ve eklerinden özetle... ...inşaat atıkları sebebiyle süre uzatımı verilmesi ve... ...idare tarafından dikkate alınır.” “

...idare tarafından dikkate alınır. İdaresi yazısı ve eklerinden; İşin... ...günler için 60 gün süre uzatımı verilmesi gerektiği... ...işinde, muhtelif konularda süre uzatımı verilmesi hususunda...

...ve Pilot Tesisi” işinde, süre uzatımı verilmesi ile... ...değerlendirmesi ise; 05/02/2021 tarihli yazısından özetle; .. ...ve sanat kurallarına uygun nasıl yapılacağını bilmesi... ...gecikmelerden dolayı süre uzatımı verilmesi, Yönündedir...

...değişiklikleri sebebiyle verilen süre uzatımlarına fiyat farkı... fiyat farkı , proje değişikliği , süre uzatımı ...idare tarafından dikkate alınır.”,

...süre dikkate alınarak süre uzatımı verilmesi ile işin... ...nde; iş artışına dayalı süre uzatımı verilmesi, geçici... ...VE DEĞERLENDİRME İdarenin yazısında “Kurulumuz görüşü... ...idare tarafından dikkate alınır.

...2022 tarihli ve E-792 sayılı yazısı ve eklerinden özetle... ...kaynaklanmadığı ve süre uzatımı olarak verilmesi... ...iş bitim tarihine eklenen süreye ayrıca havanın fen... ...imalatın cinsine göre dikkate alınır.””,

...tarihli ve E-883116 sayılı yazısı ve eklerinde özetle... .Yapım İşi”nde, süre uzatımı konusunda İdaresi... ...ettiği toplam bedel esas alınır.” , ...yaşanmadığından süre uzatımı verilemeyeceğine...