öncelik sırası , teknik şartname , uygulama projesi ...cetvelinde, uygulama projesinde ve imalat listesinde mevcut 4 adet binanın yıkımı... ...kalemlerinin uygulama projesinde ve mahal listesinde bulunmadığı, isteklilerin... ...hükmü mevcut ise de, ihale dokümanları arasındaki öncelik sıralamasında... ...rayiç bedeli arasında yüksek meblağ farkı olması ve ölçü birimlerinin...

fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı (4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje v.b. ...yürütüleceği, Hususlarında tereddüde mahal bir durum bulunmamaktadır. ...projelerin onay tarihi olan 25/01/2021 tarihi arasındaki sürenin (45 gün) süre...

...alınarak analiz oluşturulduğu, taraflarca farklı analizler ve rayiçler kullanılarak... ...öngörüldüğü, dolayısıyla taraflar arasındaki bedel farkının büyük ölçüde... ...göre, Kazı ile ilgili olarak, inşaat mahallinde uygulama projesi temel alt... ...maddenin 4 üncü fıkrasında belirtilen proje değişikliği şartlarının gerçekleştiği...

...yaklaşık maliyet ile sözleşme bedeli arasındaki oran üzerinden yapılacak... ...uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak işin... ...maddesinde belirtildiği üzere uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine... ...sözleşmenin imzalanmasından sonra fark edilmesi ile işin durdurulduğu...

...normal karadaki kazı imalatlarından farklı teknik ve zorlukta bir iş olduğu... ...e dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdak... birim fiyat tarifi , demontaj , ön/kesin proje İdaresi açıklamasında inşaat mahallinde ayrıca AD2-90/20 ve AD2-110... ...Fiyat Tarifleri ve Cetveli, 5-Mahal Listesi, 6-Özel Teknik Şartname, 7...

(4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine... ...belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında... ...ale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdak... ...Fiyat Tarifleri ve cetveli, 5- Mahal Listesi, 6- Özel Teknik Şartname, 7...

...belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında... ...tasarısı Birim fiyat tarifleri ve cetveli Mahal listesi Özel teknik şartname Genel... ...niteliğinde olan bir yapım işi olduğunu, işin projelerinin, …

...sözleşmesinin haklı feshi nedeniyle iki ihale arasındaki fark, ikinci ihale ilan... ...verdiği fiyat arasındaki fark ile bu farka ikinci ihalenin yapılması için...

...şart alacağı, teminat güncelleme fark bedeli, fazladan ödenen imalât... ...yükleniciye verilmesi halindeki ihale bedeli arasındaki farkın olacağı ve hesaplamanın...

...feshedildiği kabul edilerek, iki ihale arasındaki zarardan davalının sorumlu... ...bulunduğundan, davacı idare 2 ihale arasındaki farktan kaynaklanan zarar talebinde bulunamayacaktır...