YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Ankara Atatürk... ...yerine getirmediğinden bahisle kamu ihalelerinden yasaklanmasına ilişkin... ...kaynaklandığını ifade ettiği, süre uzatımı taleplerinin reddedildiği... ...kuruluşların ihalelerine katılmaktan yasaklanmalarına ilişkin 28/03/2012 tarih...

...olduğu, bundan da sözleşmenin süre uzatımına ilişkin 19-A/1 maddede öngörülen... Bu sürenin iş süresine de etkisi yoktur. ...mahkemece, yukarıda yapılan açıklamalar gözetilmek ve bu doğrultuda...

...çalışılamayan günlerin taraflarına süre uzatımı olarak verilmesinin istendiği... İkmal İnşaatı” işine ait hak edişler... ...üzere 50 gün süre uzatımı verildiği, süre uzatımları dâhil işin bitirildiği...

Bu nedenle, savunmalardaki iddianın kabulü mümkün değildir. ...Genel Şartnamesinin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29... ...(2) Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıd...

Süre uzatım onayının ... tarihli dilekçede, gerekse süre uzatımına ilişkin ... Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde ...

Süre uzatım onayının ... tarihli dilekçede, gerekse süre uzatımına ilişkin ... Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde ...

...fiyat sözleşmeye bağlanan “…İkmal İnşaatı Yapım İşi”nde, fiyat... ...Covid-19 salgını sebebiyle 60 sün süre uzatımı verilerek işin bitim... ...nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması...

...sahanın kuruma süresinden sonra bu imalatların yapılabileceği anlaşıldığından... ...faaliyette bulunamadığı gerekçesiyle süre uzatımı isteyemez.” , doğal afet , mücbir sebep , süre uzatımı

...yıkım-söküm işleri sebebiyle süre uzatımı verilemeyeceğine ilişkin olarak... ...sebebiyle süre uzatımı ve uzatılan süreye göre iş programının revize...