Geçici kabulden sonra sözleşmenin 21. ...alüminyum kompozit panel kaplamalarında oluşan deformasyonun... ...takvim gününde 31.08.2011 tarihi itibarıyla bitmesi gerekirken, 101... ...08.2012 tarihinde işin geçici kabulünün yapıldığı, teminat... ...belirlendiği, bu sürenin ise 15.02.2014 tarihine denk geldiği, -

...tarihi olan 25/11/2013 tarihinden itibaren 450 takvim günü olarak... ...yargılama sonucunda; davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.... ...hesaplanırken bu süre dikkate alınmalıdır. ...sürdüğü belirtilerek teslim tarihinin yeniden belirlenmesinin... ...ettiğini, sözleşme konusu işin geçici kabulünün yapıldığını...

...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 03/01/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü... ...önünde bulundurulduğunda, bu teze itibar edilemeyeceği, Bu hükümlere... ...09/2021 tarihinden onaylanarak geçici kabul işleminin gerçekleştiği... ...ilk projeye göre hazırlanmış malzemenin terk edilmesini veya...

...mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen karara karşı... ...sözleşmeye göre işin 01.03.2015 tarihinde bitirilmesi kabul edilmiş... ...sözleşme bedeli üzerinden mi kalan imalât miktarı üzerinden mi hesaplanacağı... ...sözleşmede süre yer tesliminden itibaren başlayacak olup 90 gün... ...günlük ceza uygulanır” ve geçici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin...

Bu itibarla, 64 sayılı İlamın 13. ...arasındaki bedel farkının % 5'i geçici kabul tarihindeki fiyatlar... ...hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden... ...mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde... ...olmakla birlikte herhangi bir imalatı gerçekleşmeyen ve yapımı...

...Sözleşmeleri Kanununa göre 06/06/2017 tarihinde birim fiyat sözleşmeye... ...tarihinde tamamlaması üzerine geçici kabul itibar tarihinin 23... ...değişiklikleri talebinin İdare tarafından kabul edilmesi gibi zorunlu nedenlerle... ...etütleri, izinler ve kamulaştırmalardan kaynaklı gecikmeler yaşandığı... ...yer verilebilir.” İhale tarihi itibari ile yürürlükte bulunan...

...tespitine karar verildiği dava tarihine (2004 yılına) güncellenmemelidir... BİGŞ.nin “Geçici Hakediş Raporları” başlıklı 39. ...çabuklaştırıcı kimyasal katkı malzemesinden, 2004 yılında santral... ...dava tarihi itibariyle geçici kabulün yapılması gerektiğinin... ...temel prensipleri ve ilkeleri itibariyle hatalı, yapılan incelemeler...

...yüklenici firmanın Üniversiteden geçici kabul talep etmesi nedeniyle... kabul ile ilgili inceleme yazısı yazmıştır. ...içerisindeki muhtelif inşaat malzemeleri karton, naylon vb.... (30.01.2019 tarihine kadar) - ...tamamlayamamış olup, bu tarihten itibaren 52 gün süre uzatımı...

...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 15/09/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü... ...ödenmesi ile akrilik zemin kaplama imalatları hariç olmak üzere %95... ...inin tamamlanmadığı ve geçici kabule hazır olmadığı, Belirtilmektedir... ...geçici hakedişin ödenmesi ve geçici kabulün yapılması konulaında... ...tespit edilmesi, ancak bu tarihten itibaren sözleşmesinde belirlenen...