...0,06 (onbinde altı) oranında gecikme cezası uygulanır.” denilmektedir... Bu verilen ek süreyle, normalde …’de bitirilmesi gereken... ...firmadan … günlük gecikme cezasının kesilmesi gerekmektedir... ...işlemini geç yapması halinde, kabul tutanağında itibar tarihi olarak...

...işlemin hukuka aykırı olduğu, gecikmenin idareden kaynaklandığı... ...nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki... ...tamamlanmaması nedeniyle altmış gün ek cezalı süre daha verildiği, bu...

...rağmen sözleşmenin öngördüğü gecikme cezasının uygulanmaması... ...bedelinin %0,01 oranında) gecikme cezasının kesilmemesi sonucu kamu... ...yapıldığı, zira araç teslim tutanağından 2’sinin de teslim...

...dökümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere... ...gibi yüksek riske sokacak uygulamaların yapıldığından inşaatın... ...dökümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin...

...uzatımının yersiz olduğu gerekçesiyle gecikme cezasına bağlı kamu... ...sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezasının uygulanacağı belirtildikten... ...tarafından düzenlenen yer teslim tutanağında işin yer tesliminin... ...denetimleri sonucunda getirilen kısıtlamalar ve yasaklar ile gerekse çevredeki...

...tamamlanabileceği veya en azından bir süre cezalı çalışılarak işin tamamlanabileceği... ...dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere... ...açmayarak, iş programına uygun imalat yapmadığı, Devlet Su İşleri...

...Ön / Kesin Projeler, 9-Açıklamalar (varsa), 10-Diğer Ekler... ...giderilmesi ile ilgili oluşan gecikmelere uygulanacak ceza miktarı... ...süre için 710.115,12 TL gecikme cezası hesaplandığı, gerek duyulan...

...sözleşmesinden kaynaklanan gecikme tazminatı ve ilave işler... ...gün için binde beş oranında ceza ödenmesi gerektiğini; sözleşme... Otelinin mal sahibi ve inşaat işinin işvereni...

...nedeniyle bu tarihten itibaren Mali Hizmetler Müdürlüğüne... ...cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer'... İMAR PARA CEZALARI; SIRA NO-2- (4.

...miktarının, fiyat farkı, ek iş ve ek imalatların tespiti ile tazminini... ...cezalı çalışılan süre için gecikme cezası uygulandığını... ...derece mahkemesine, karardan bir örneğin ilgili Bölge Adliye... ...dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin...