...yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi... Uygulanacak gecikme cezası idari şartnamenin 51.1. Bu halde gecikme cezasının idari şartnamenin 51.1.

...hüküm altına alınan gecikme cezasının kesilmemesi nedeniyle... ...sözleşmeye uygun olarak mali veya malları süresinde teslim etmemesi... gecikme cezası , sözleşme bedeli , teslim miktarı

...ödemesinde SGK borcu olmadığını, Maliye'ye KDV borcu olmadığını... maddesinde de cezai şart alacağı düzenlenmiştir. ...ödenmeyen fatura bedeli, 416.000,00 TL gecikme cezası alacağı toplam...

...sözleşme uyarınca kararlaştırılan cezanın tahsili istemine ilişkindir... ...11.2010 tarihli geçici kabul tutanağına göre, işin bitim... ...tarafından, davalı yükleniciden gecikmeye bağlı cezai şart talep...

...Dairesi'ne, karardan bir örneğinin ise ilk derece mahkemesine... ...geçildiğini belirterek davalıya gecikme cezası borcunun olmadığının... ...sözleşme bedeli üzerinden mi kalan imalât miktarı üzerinden mi hesaplanacağı... Sözleşmenin “Yasaklar ve Cezalar” başlıklı 26.

...imalatlarından 47 ve makine imalatlarından 13 kalem olmak üzere... ...tamamlanamamış; 44 günlük gecikmeyle 01.08.2013 tarihinde... ...yüklenicisine, yapım işleri geçici kabul tutanağı hükmüne istinaden... ...oranında her geçen gün için ceza kesilmesi hükme bağlanmıştır...

...yapılan işler bedeli, 23.105,55 TL gecikme cezası mahsup edildiğinde... ...yüklenicinin yerine getirmediği imalat eksikliklerinden dolayı... ...işler bedeli, 23.105,55 TL gecikme cezası mahsup edildiğinde 518...

...masrafları için 100,00, TL, imalat bedeli 100,00 TL, haksız... ...sebeple haksız şekilde gecikme cezalarına maruz kalındığını... fesih , gecikme cezası , İhtar süresi , Sözleşme

...işlerin giderim bedeli, gecikme cezası ve tespit masrafları toplamından... ...günü olduğu, sipariş emrinin imalât resimlerinin müşavirlikçe... gecikme cezası , idare , kusur , yüklenici

...davacı yüklenici tarafından gecikme cezasının haksız kesildiği... L Tipi Cezaevi İnşaatı Yapım İşine...