2-Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir.

...davanın ise reddine karar vermiştir. ...yüklenicinin yerine getirmediği imalat eksikliklerinden dolayı...

...aya mı yoksa sözleşmeye göre iş bitim tarihinin içinde bulunduğu...

Adı geçen şartnamenin geçici hakedişler başlıklı 39. ...anıt yapımına ilişkin eser imalinden kaynaklandığından davacı...

...ödemelerinin, hakediş içerisinde imalat tutarları ve fiyat farkları... hakediş , KDV , süre uzatımı

...04 Poz nolu “Granüler dolgu imalâtı” yaptığını, ancak... Açıklanan nedenlerle kararın bozulması gerekmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde ... olarak belirlenmiştir. olarak belirlenmişken idare ...

...yapılması için iş artış ve iş eksilişi yapılması konusunda yüklenici... ...maddedeki konular arasında yer almaları, diğer taraftan sözleşme...

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde ... olarak belirlenmiştir. olarak belirlenmişken idare ...

toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...gerektiği, Yangın merdiveni imalatının “Lama ve profil demirlerden...