...talep edildiği, ilgili madde ile sözleşmelerin imalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat... ...sonrası kendisine 5 aylık süre uzatım talebinin kabul edildiğinin bildirildiğini, 11/03/2019... ...7100240426 mektup numara ve 240.000,00 TL tutarlı kesin teminat mektubu bedelinin tarafına iadesine...

...değerlendirilerek sözleşmenin feshedilmesi ve kesin teminatın yükleniciye iade edilmesi nedeniyle... Sorumluların savunmalarında; yüklenici firma olan … sahibi … ...uncu maddesinde ise; “Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir...

...bulunmadığı ve sözleşme ve ekindeki tüm şartları kabul ederek sözleşmeyi imzaladığı hususları... ...konulması” iş kaleminin birim fiyatına piyasadan malzeme temin edilmesi ile kırılmasının birim... ...sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan kesin projeye/projelere ve bunlara ilişkin mahal...

Aksi hâlde yüklenici hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılacaktır. ...vekilince duruşma istemli temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul... ...başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra işin incelenerek karara...

...söz konusu yazıda istenilen belgelerin yok kabul edilmesi gerektiği, bu itibarla, söz konusu... ...tasfiye edilmesinde gelir kaydedilmesi gereken kesin teminatın iade edilmesi nedeniyle kamu... ...adresli olduğu, her iki fiyat teklifini onaylayan mali müşavirin … olduğu, …&

...girmesine sebep olacağı gerekçesiyle davanın kabulü ile sözleşmenin 14.2 maddesine davacının... ...arasındaki sözleşmenin 14.2 maddesine malın teslimi için Yavuz Sultan Selim Köprüsünün... ...beraberinde tamamlayıcısı olan ahde vefa ilkesini (pacta sund servanda) getirmektedir.

...yapılacağı yere, kullanılacak her türlü malzemenin nitelik bakımından yeterliliğini... ...rağmen yükleniciye hakedişlerin buna ilişkin bir kesinti olmadan ödenmesi sonucunda … TL tutarında... ...incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

...maddesinde tazmin hükmü, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun “Harcama... ...dönemde henüz 2015 yılı hesabı kapatılarak, Kesin Hesap hazırlanıp Bakanlıkla mutabakat sağlanarak... ...gönderdikleri temyiz dilekçesindeki iddiaların kabulüyle 100 sayılı İlamın 13.