YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu... ...kanunun yapıldığı zamandaki iradesi ve... Asliye Mahkemesi nezdinde ... ...toplam 141 takvim günü cezalı ilave süre... sayılı süre uzatım başvurusunun... ...işlemi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı... ...belirlendiği, cezasız süre uzatımı sürecinin...

...içerisindeki muhtelif inşaat malzemeleri karton, naylon... ...verilmesine kadarki sürecin şu şekilde... (30.01.2019 tarihine kadar) - ...yılının son günü (aynı zamanda geçici kabulün... ...itibaren 52 gün süre uzatımı verilmiştir... Buna göre ilk süre uzatım kararına... ...tarihleri arasında cezalı çalışmıştır...

...edilmesi ve Yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi... ...sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp... ...Şartnamesinin “İşin süresi ve sürenin uzatılması... ...ödenek durumuna ve imalatın cinsine göre... ...sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek... c) Genel salgın hastalık.

...ödenmesi nedenleri ile süre uzatımı verilmesi... ...ödenen 9.268.105,67 TL imalat tutarının yılı... ...kusurlu olduğundan süre uzatımı verilmesinin... ...değerlendirilmesine geçilmiştir.... ...tarihinde yapıldığı, süresinin 400 takvim...

...malzemelerin idareye zamanında (27.06.2018... ...Malzemelerin son teslim süresi; sözleşmenin... ...ilişkin Sözleşmenin; “Malın/İşin teslim... ...uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi... ...Ağaç, Peyzaj ve Enerji Tic.

...ve değerlendirilmesine geçilmiştir. ... ...çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak... ...idarelerce ihalelerin zamanında yapılması... ...ödenmesi sebebiyle süre uzatımı verilmesi... ...ödeme şartlarına ve imalatların niteliği... ...yapılmasının süre uzatımı verilmesi...

...yükleniciye süre uzatımı verilip verilemeyeceği... ...yapılması sebebiyle süre uzatımı verilip... İlk yıl için öngörülen ödenek, … proje maliyetinin % 10’undan... ...idarelerce ihalelerin zamanında yapılması... ...günlük sürenin işin süresi olan 550 güne...

c) Genel salgın hastalık. İşin süresi, yer tesliminin... ...süresinden sonra bu imalatların yapılabileceği... ...çalışılamayacak günler, bu sürenin hesabında... ...gerekçesiyle süre uzatımı isteyemez...

tarihine kadar uzamıştır. ...aykırı olarak süre uzatımı verilmesi... ...sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp... Süre uzatım onayının ... ...alçıpan asma tavan imalatı için yapılan... ...sözleşmede işin süresi 800 gün, işin...

...eksiklikler, aynı zamanda işin idareye... ...akrilik zemin kaplama imalatları hariç olmak... ...yüklenicinin süre uzatımı talebinde... ...artışına dayalı süre uzatımı verilmesi... ...verilmediği, yüklenicinin süre uzatımı talebinde... ...oluştuğu, bu durumda her ne kadar idaresince... ...sözleşmesinde belirlenen cezalı çalışmaya...