... tamamen fasına kadar vergi, resmi harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni ... idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde yürürlükte ... Kamu İhale Kanununa göre ihale edilen hizmet alımlarında uygulanacak fiyat farkına ilişkin esasların ...

...İdaresince doğrudan temin yöntemi ile yapılan ve malın teslimi, hizmetin veya yapım işinin belli... ...teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye...

...yüklenici firmaya tebliğ edildiği, ihtarlı süre sonunda yüklenicinin eksik imalatı yaparak... ...çalışmaya uygun olmayan , işin bitim tarihi , süre uzatımı ...Hava Lojistik Komutanlığı ile davacı F1 Yapı Malzemeleri İnşaat Sanayi Ltd.

fiyat farkı , geçici hakediş , ödenek aktarımı , revize iş programı , süre uzatımı ...programından tespit olunduğu üzere 56 gün süre uzatımı verilerek işin yeni bitim tarihinin... ...açıklanmadığı, 2021 yılında yapılan imalatların gerçekleştirildiği ayların taraflarca...

...verildiği, yükleniciye verilen cezalı çalışma süresinin ... ...durumun mücbir sebep sayılarak yükleniciye süre uzatımı verilip verilmeyeceği hakkında görüş... Savunmalarının Özeti : Temyiz isteminin reddi ile...

...maddesi “Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen... ...reddine karar verilmiş, verilen karar yasal süresi içinde taraf vekilleri tarafından temyiz... ...telafi edilmesi gerektiği ve sözleşmenin süre uzatımına ilişkin 25.2 maddesinin işletilmesi...

...yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle... ...reddine karar verilmiş, verilen bu karar da yasal süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmiştir... ...çalışılmayan günler ve iş artışı nedeniyle süre uzatımına hak kazanılıp davalı iş sahibince...