...götürü bedel sözleşmeye bağlanan “…İkmal İnşaatı Yapım İşi”nde, ihale sonucuna... ...kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde... fiyat farkı , sözleşmenin imzalanması , süre uzatımı , teklif geçerlik süresi

...İhale Kayıt Numaralı “24 Aylık 2 Kısım Malzemeli Yemek Hazırlama, Dağıtım ve Sonrası... ...fıkrası gereğince 365 takvim gününü aşan hizmet alımlarında tüm girdiler için fiyat farkı... ...ihale usulü ile ihaleye çıkarıldığı, işin süresinin 24 ay olduğu, Teknik Şartname’nin...

...gecikmeler sebebi ile yükleniciye 668 gün süre uzatımı verildiği, uzatılan süre içerisinde... Yapım işi”  nde, idaresince verilen süre uzatımlarına bağlı olarak fiyat farkı... ...olarak, zemin etütleri, izinler ve kamulaştırmalardan kaynaklı gecikmeler yaşandığı ve...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Antalya Manavgat... ...süre uzatımı talebinde bulunulduğu, bu süre uzatımı talebinin uygun bulunduğu ve davacı... ...kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmalarına ilişkin 10/02/2022 tarih ve 31746 sayılı...

...reddine karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince süresi içinde temyiz edilmiştir. ...iş günü olarak belirlenmesi halinde, süre uzatımı, gecikme cezası, ifaya ekli ceza vb... ...TL cezai şart alacağı, eksik ve ayıplı imalâtlar içinde 40.600,00 TL olmak üzere toplam...

...şikâyet dilekçesinde özetle, 1) Hazine ve Maliye Bakanlığının 25.04.2023 tarih VUK-154... ...Yönetmeliklerde belirlenen dört aylık süre de aynı sürelerde uzamış sayılır.” açıklaması...

şeklinde belirterek tekrar süre uzatımı talep etmiştir. Doğal afetler de süre uzatımı verilebilecek durumlar arasında sayılmaktadır. ...çalışmaya uygun olmayan devre ödenek durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate alınır.

fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı ...Antalya-Manavgat Yeşilbağ Göleti ve Sulaması İkmali” yapım işinde; süre uzatımı, ödenek... ...nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması halinde, gerçekleştirilmesi...

...yaklaşık maliyetin doğru tespit edilmesi ihale sürecinin aksamadan yürütülmesini sağlamaktadır... ...talep edildiği, idare tarafından yaklaşık maliyette şikâyete konu iş kaleminin birim fiyatının...