...gün, iş artışına ait imalatların yapılabilmesi için... ...gerektirdiği ek süre Yükleniciye verilir.” hükmü, “Sözleşme... ...altındaki inşaat atıkları nedeni ile süre uzatımı verilmesinin... ...için 20 (Yirmi) takvim günü cezalı çalışma süresi verildiği...

...ile akrilik zemin kaplama imalatları hariç olmak üzere... ...oluştuğu, bu durumda her ne kadar idaresince görüş... ...gerektirdiği ek süre Yükleniciye verilir. ...sözleşmesinde belirlenen cezalı çalışmaya ilişkin...

...görüş ve talebi; Projesinde bulunmayan ve özel bir imalat... ...inşaat, mekanik ve elektrik imalatlarına ait 8 adet anlaşmazlık... ...vücut bulması, bu durumda her ne kadar idaresince görüş... ...denildiği, ihaleye teklif verilirken Edaş tarafından...

İsteklilerin ceza sorumluluğu 59. ...ihaleye katılan dava dışı firmalar ile davalıların Kamu... ...kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle adı geçen isteklilerin... ...katılmaktan yasaklama kararı verilir.

...teknik şartnamelerde yer verilir. ...tanımlamalara ve açıklamalara yer verilerek düzenlendiği... Şti.nin ise beyan edilen binek araçların T.C.

...yağmur oluğu yapılması imalatlarının sözleşme bedeline... İnşaat İşleri Genel Teknik Şartnamesi”, “ ...teknik şartnamelerde yer verilir. ...hakkında herhangi bir tereddüt bulunmayan mevcut imalatlara...

...onaylanmadığı ve iş deneyim belgesi düzenlenirken... ...sunulan şikayet dilekçesinde bulunmayan ancak Kuruma sunulan... ...başvuru sahibine iadesine karar verilir. Malz. Malz. Malz. Malz. Malz.

...şartnameye uygun olarak yerine getirmediğinden bahisle... ...dosyada mevcut belgelere göre, malın teslim edildiği tarihte... ...belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin... ...katılmaktan yasaklama kararı verilir.

...şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir. ...sunulan şikayet dilekçesinde bulunmayan ancak Kuruma sunulan... ...Sözleşmeye aykırılık halleri, cezalar ve sözleşmenin feshi... ...dışında başka bir işte kullanılmalarının söz konusu olmayacağı...