...hattı Tedaş’ın göstereceği yere yüklenici tarafından bağlanacaktır.” hükümlerinin bulunduğu, geçici kabul tarihinden sonra yüklenici tarafından alınan yeni enerji müsaadesine göre yapılmayan imalatlar için mukayese yapılarak ödeme işlemlerinin gerçekleştirildiği, yüklenicinin iş artışı, süre uzatımı ve fiyat farkı taleplerinin olumsuz...

...enin 34.2 maddesi “Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim... ...simülatörlerin 01.02.2016 tarihinde muayene ve geçici kabul işlemlerine hazır olduğunun yüklenici tarafından bildirildiği... İlk derece mahkemesi tarafından davanın kısmen kabulüne dair verilen karara karşı taraf vekillerince istinaf...

Gelinen aşamada “kısmi kabul” kavramından ne anlaşılacağı açıklığa kavuşturulmalıdır. ...aykırı olduğunu, söz konusu mevzuat hükümlerine göre kısmi kabulün yapıldığı durumlarda gecikmenin hâsıl olması hâlinde...

... edilememesi durumunda Covid-19 pandemisinin mücbir sebep olarak kabul edilmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, Covid ... imzalandığı tarihte var olması nedeniyle bu durumu ticari işlemlerinde öngörmesi gerekirken basiretli bir tacir olan davacı ... yerine getirmemek suretiyle ihalesini aldığı sözleşmeye konu malları davalı idareye teslim edemediği anlaşıldığından, yüklenicinin ...

...tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerinin verilmesi/kurulumların... ile imzalanan mal alımına ait satış sözleşmesinin aslı ile 2 adet e-fatura sûretinin sunulduğu görülmüştür. ihale tarihi , ilan tarihinden sonra kabul , ilk ilan tarihi , iş deneyim belgesi , mal alım ihaleleri

Özellikleri dolayısıyla kısa sürede nitelikleri değişebilen veya günlük teslime konu olan malların muayene ve kabul işlemlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için idareler, muayene ve kabul komisyonunu öncelikle bu malı kullanacak birimlerde çalışan görevlilerden kurarlar.

d) Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarına ilişkin deneyimi gösteren belgeler, …

Bu tespit ve hükümler birlikte göz önüne alındığında; talebin iş süreçlerine uygun olarak imalatların yapımı sürecinde yapılmadığı, teminat süresi içerisinde yapılması gereken kesin kabul işlemlerinin yapılmadığı, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na eklenen Ek 2 nci maddede yer alan “…

...düzenlemesi,  Sözleşme Tasarısı’nın “Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar” başlıklı 20’nci maddesinde... *Hizmetin sunulmasında aylık olarak kısmi kabul yapılacaktır. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mali İşler ve Stok Yönetimi Daire Başkanlığı (A.

...üzerine yenisinin ithal edilerek getirilmesi için mücbir sebep bağlamında süre istenildiği, ancak idarece bu sürenin verilmediği, Mal Alımları Denetim ve Muayene Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik uyarınca usulî işlemlerin yerine getirilmediği ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.