fesih , gecikme cezası , ihtar , İş bitim tarihi İhtarnamede yükleniciye 20 günlük süre verilmiş olup bu sürenin... maddesinin “Gecikme Halinde Alınacak Cezalar” başlıklı 2. ...bağlanmış ve 24.08.2005 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır... ...yeterli sayıda ve düzeyde personel, malzeme, araç ve gereç bulundurulmaması...

...edilse dahi, davacı idarenin ancak on günlük süre ile sınırlı olarak gecikme... Bu cezaya, gecikme cezası da denmektedir. maddesi gereği gecikme cezası talebinde bulunduğu açıktır. ...Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malın kısmi kabule konu olan kısmını... ...lazer yazıcıları on gün içerisinde teslim etmesi için ihtar gönderildiğini...

...yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmediği, bitirmediği... ...ihtarda verileceği öngörülen 10 günlük süre feshedilemeyen ancak cezanın... Buna göre gecikme süresi, 21 gün olmaktadır. ceza süresi , gecikme cezası , ihtar , ihtarlı süre ...işin teslimi gereken tarihte tamamlanıp teslim edilmediği ve işletmeye alınamadığı...

cezai şart , eksik ödeme , gecikme cezası , ihtirazi kayıt ...simülatörünün yapımı ve davalı idareye teslimini üstlenmiştir. ...Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde... ...gelen 2.907.499,00 TL’den gecikme cezası tutarı olan 1.597.594,92 TL...

...yaptırılmaması nedeniyle belediye bütçesinden gecikme cezası ödendiği görülmüştür... ...göre aracın uygunluk belgesindeki imal tarihinden itibaren; a) Hususi ve... ...faiz, tazminat, gecikme zammı, para cezası gibi ek malî külfet getirilmesi...

edimin ifası , gecikme cezası , öncelikli edim ...tarihli ıslah dilekçesinde gecikme cezasına ilişkin alacağı ıslah ederek... ...hesaplanırken bu süre dikkate alınmalıdır. ...şekilde tamamlayarak davalı idareye teslim ettiğini, sözleşme konusu işin... ...2014 aralığı arasında geçen 158 günlük gecikmenin davacıdan kaynaklanmadığı...

...kalan işin toplam işe oranı üzerinden gecikme cezası hesaplanmasının doğru... maddesine göre işin teslimi, geçici ve kesin kabul işlemlerinin... ...anlaşılmasına rağmen bu eksik ve ayıplı imalatların giderim bedeli üzerinden... ...farkı alacağı, haksız kesilen gecikme cezası ve ısı geri kazanım cihazı...