...Sağlık Tesislerine 72 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı ihalenin davacı... ...ettirildiği ve bu tarihten itibaren 45 günlük süre içerisinde 19/11/2018... ...bulunmasına rağmen davalı idarece gecikme cezasının 75.034,05-TL’lik... ...yapılmaması durumunun eksik veya kısmi mal teslimi yoluna gidilmesinin haklı gerekçe...

...süre uzatımına bağlı olarak işin tesliminde yaşanan 38 günlük gecikme... ...sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır. ...BOTAŞ arasında yürütülen yazışmaların gecikmesi nedeni ile de 56 gün... ...takdiri doğrultusunda verilen ilave 185 günlük süre uzatımında mevzuata... gecikme cezası , havanın fen noktası , işin...

...beşinci fıkrası çerçevesinde 45 günlük (4 Şubat 2019 tarihine kadar... ...sorunlar yaşadığı, bu bakımdan işin gecikmesinde asli kusurun davacı şirkette... sayılı işlemi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ... ...şartının gerçekleşmediği, Şubat 2016 ile cezasız süre uzatımı dâhil işin... ...kapsamında 27/04/2016 tarihinde yapılan Yer Teslim Tutanağı'na göre işin...

...faiz, tazminat, gecikme zammı, para cezası gibi ek malî külfet getirilmesi... ...plakalı araçlara ait trafik cezaları ve gecikme bedelleri belediye bütçesinden... ...ise; Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare...

...böyle bir düğmenin bulunmadığının Mal Kabul Komisyonu tarafından yapılan... Teknik şartnameye aykırı mal teslim edilmesi nedeniyle ihalelere katılmaktan...

...başvurusu yapılmadığı, sözleşmeye konu malzemenin temin edilmeyerek taahhüdün... ...davacı şirketin söz konusu malzemenin teslim edilmemesi nedeniyle kamu kurum...

...ise de, dosyada mevcut belgelere göre, malın teslim edildiği tarihte davacı... ...ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin... ...son günü olan 15.12.2009 tarihinde teslim ettiği, davacı şirketin yetkili... ...maddesinde belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin bu... ...için yükleniciye sözlü olarak 10 günlük süre verilmesi ve bu süre...

...sürelere rağmen teknik şartnameye uygun mal tesliminin yapılmadığı, bu durumun... ...rağmen teknik şartnameye uygun mal teslimi yapılmaması nedeniyle ihalelere...

Sözleşme kapsamında alımı yapılacak mal / malların miktarı:….” adet parça modelinin teslimatının ve/veya montajının yapıldığı ...

...bitirilmemesi halinde kararlaştırılan günlük 500,00 TL tazminat, ifaya ekli... ...süresi; sözleşmenin imzalanması ve yer tesliminden itibaren 70 iş günü olarak... ...tarihine kadar gecikme süresi ve bu gecikme süresine göre tesbit edilecek... ...belirlenmesi halinde, süre uzatımı, gecikme cezası, ifaya ekli ceza vb. ...şart alacağı, eksik ve ayıplı imalâtlar içinde 40.600,00 TL olmak...