...dayandığı, davacının haksız fesih nedeniyle uğradığı zararın tazminini... ...bulunmaksızın yerine getirmeyerek sözleşmenin feshine neden olan davacı şirket hakkında... ...sözleşmede işin süresinin 650 takvim günü, işin bitim tarihinin 28/12/2013 olarak...

...haksız feshedildiğinin tespiti, fesih nedeniyle tazminat ve teminat mektubu... ...yapmadığını beyanla, sözleşmenin feshinin haksız olduğunun tespitini... ...mahallini terk etmesi üzerine, idare işin terk edildiğine dair tutanak tutarak...

...Çatılı Piknik Masası Alımı ve Montajı işinde gecikme cezasının hatalı hesaplandığı... 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun; “Giderin... ...gerçekleştirme görevlisinin yaptığı işlemler nedeniyle sorumluluk üstlenmesi tabiidir...

...çelişkili olduğu, dava konusu Kurul kararı nedeniyle kamu zararı oluşacağı, itirazen... fıkralarında, Mali durumu göstermek üzere bankalardan... ...şartnamesinde veya idari şartnamede işin niteliğini göz önünde bulundurarak...

...olmadığının, öngörülen sürede işin bitirilmesinin mümkün olmadığının... ...yapıldığını, ek iş alanında kaya kopması nedeniyle iş makinesi çalışanının... ...yapılamadığı, 26.08.2016'da sözleşmenin feshi kararının 31.08.2016'da davacıya...

...olduğu göz önüne alındığında maliyet zararının giderilebilmesi için... ...verilecek fiyat farkının hesabında işin ilk bitim tarihi olan aya ait endeksin... ...idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı...

...ayrıca doğabilecek bütün hukuki, idari, mali, cezai mesuliyetler tamamen yükleniciye... ...olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir... Yüklenicinin bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar... ...yüklenicinin teminatından veya hak edişinden keser.

...ödenmeyeceği belirtilmesine rağmen işin yürütümü esnasında imalat artışı... ...şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş... ... yapısından kaynaklı hiçbir sebep nedeniyle yüklenici ilave bir bedel talebind...

...uygun olmayan dönemine denk gelmesi nedeniyle süre uzatımı talebinde bulunulduğu... proje maliyetinin % 10’undan az olamaz ve... ...çalışılamayan 52 günlük sürenin işin süresi olan 550 güne eklenmesi...

...değerlendirmesi ise; Sözleşme süresinde işin bitim tarihini etkileyen bir durum... ...yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi... ...imzalanması arasında yaşanan gecikme nedeniyle fiyat farkı hesaplanamayacağına...