...cezai şart kesintisi olarak ödenmeyen iş bedeli alacağının kesintinin haksız olması sebebiyle tahsili istemine ilişkindir.

Daha sonra çeşitli tarihlerde verilen süre uzatımları sebebiyle iş ...

...tesliminin 11/05/2020 tarihinde yapıldığı ancak yapı ruhsatının 18/06/2020 tarihinde alınması sebebiyle arada geçen 39 gün, Temmuz ayı içerisinde hafta sonu çalışılması istenmeyen...

Daha sonra çeşitli tarihlerde verilen süre uzatımları sebebiyle iş ...

alımında, hakediş ödemesinin zamanında yapılmaması sebebiyle alacaklı firma tarafından ilamsız icra takibi başlatılması neticesinde asıl...

İlk derece mahkemesince kâr kaybı sebebiyle ıslahla arttırılan miktar, ihaleye katılma ve sözleşme masrafları olarak taleple...

...Kurumu nezdinde üç kez yapılan itiraz sonrasında idaresince tesis edilen düzeltici işlemler sebebiyle ihale tarihi ile sözleşme imzalanması arasında yaşanılan gecikmeye bağlı olarak...

.Yemekhane ve Kütüphane Yapılması” işinde; zemin sınıfının farklı olması sebebiyle kazı bedeli ve süre uzatımı konuları ile ilgili olarak yüklenici ile idare arasında...

maddesinin (c) ve (f) belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunması sebebiyle bir yıl süreyle ihalelerden yasaklanmasına ilişkin olarak tesis edilen ve 27.02...