KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. ...gün içinde başvuru sahibinin Kamu İhale Kurumuna yazılı talebi halinde iadesine, Oybirliği ile karar verildi.

sayılı kararıyla onanmış, onama kararına karşı yapılan karar düzeltilme talebi de Dairenin … tarih ve E: …, ...Mahkemesinde açtıkları davanın ve bu davada alınan bilirkişi raporunun dikkate alınmadığı, Kamu İhale Genel Tebliği'...

...kısmın) teslim alınarak kabul işlemlerinin yapılması için bu talebini içeren bir dilekçe ile İdareye başvuracaktır. ...tarihten itibaren 15 iş günü içinde yapılarak kesin hesap raporu çıkarılır.” düzenlemesi yer almaktadır. 

Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz. ...sunulduğu, yakıt birim maliyetinin 05.05.2023 tarihli EPDK raporu esas alınarak belirlendiği, lastik giderlerinin 05...

...sebeplerin süresinde bildirilip belgelendirilmesi ve yüklenicinin talebi gibi şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. ...ancak sigortadan herhangi bir bedel talep edilmediği denetçi raporundan anlaşılmaktadır.

...faturaların tahsili talep edilmiş olup, mahkemece bilirkişi raporu doğrultusunda 120.597,00 TL eksik-ayıplı iş bedeli... ...iş sahibinin gecikme cezası istemi haksız olup mahkemece bu talebin tümden reddi gerekirken kabulü doğru olmamış, kararın...

Yüklenicinin görüş ve talebi: 14/01/2022 ve 02/02/2022 tarihli dilekçelerde özetle; işe... Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalanıp idareye...

Yüklenicinin görüş ve talebi; Uygulama projesi ve detaylarda, bodrum perde dış yüzey... ...Membranın Mekanik ve Fiziksel Özlliklerinin İncelenmesi Malzeme Raporu”nun “Sonuçlar” kısmında, laboratuvara getirilen...

...gerekçeli ve denetime elverişli ek rapor alınıp davacının talebi de dikkate alınarak sonucuna uygun bir karar verilmesi...

...çevresini gezdiği, teklifini buna göre hazırladığı, zemin etüt raporu ve işin yapılacağı yeri ve çevresini incelemesi ile... Yüklenicinin görüş ve talebi; Yağmur suyu uygulama projesi pissu ve yağmur suyu hatları...