...idarenin bu süre zarfında kesin kabulü yapmadığını, davacının... ...göre 91 günlük gecikme için 20.657,00 TL cezai şart... ...getirmeyerek bir gecikmeye yol açmış ise, idare ya yükleniciye... ...ödendiğini 08.11.2012 tarihinde geçici kabulün yapıldığını...

...halinde gecikilen her gün için ilk sözleşme bedelinin... ...birlikte işin süre uzatımı dahil tamamlanması gereken... ...Kabul Tutanağında geçici kabul itibar tarihinin 23.06... ...bitirmesi gereken tarih ile geçici kabul itibar tarihi...

İlamın 7. ...tutanağında işin bitim tarihi ve geçici kabul itibar tarihinin... ...tarihine kadar işi geçici kabule hazır etmesi gerektiği... ...geçici kabulün yapılması için yazılı başvuruda bulunması...

...veya rehabilitasyon işi yapmış olmak, doğalgaz santralı... İşin geçici kabul tarihinin, “03.08.2018” - ...değerlendirildiğinde, mal alımı, hizmet alımı veya yapım işi niteliğindeki... ...geriye doğru son beş yıl içinde olması gerektiği... ...onbeş yıl içerisinde geçici kabulü yapılan işlerin değil...

516 sayılı İlamın 1. “Geçici Kabul Tutanağının Onayı” başlıklı 9. ...Genel Şartnamesinin “Geçici Kabul” başlıklı 41. ...geçici kabulün yapılması için yazılı olarak başvuruda...

...mühendislik işlerinin yapımını üstlenmiştir. ...olduğu, aradan geçen zaman içinde davalının geçici... Sözleşmenin geçici kabule dair 14. maddesinde de geçici kabul ile birlikte kesilen...

186 ilamın 9 uncu maddesinin (B) fıkrasıyla; .. ...Restorasyonu İşinde geçici kabul sonrası eksikliklerin... TL kamu zararı için tazmin hükmü verilmişti. Restorasyonu işinde geçici kabul sonrası eksikliklerin...

...istemi üzerine, bu istem kabul edilerek 09.07.2013 gün... ...meydana gelmediğini, teminat içinde bulunmadığını savunarak... ...istemi üzerine Dairemizce onanmıştır. ...süresinin proje sahibi kuruluşun geçici kabulüne göre değil...

...kararına karşı süresi içinde, davalı idare vekili... ...gerekçesiyle hakedişten kesinti yapmış ise de; hükme esas alınan... ...için, 14.04.2016 tarihinde geçici kabul tutanağı düzenlenmiş... ...işin teslimi, geçici ve kesin kabul işlemlerinin nasıl yapılacağı...

...işlemiş faizinin tahsili için yapılan ilâmsız icra... ...sayıldığı gibi sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave... ...yapılmış olup, iş sahibinin geçici kabul tutanağında... ...kabulüne, birleşen davanın kabulüne, davacının tazminat...