...bulunan inşaat atıkları nedeni ile iş makinalarının... ...2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı... ...İdarenin sözleşmeyi feshetmesi” başlıklı 20... ...iş programından çok geride olduğu, sözleşmeye... ...süre uzatımı verilmesi ve fiyat farkı ödenmesi...

...hazırlayarak idareye teslim etmesi, idarenin de, iş... ...2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı... ...programında; iş programının gerisinde kalındığı... ...tarafların görüş ve değerlendirmeleri... ...programında bu engeller nedeniyle, aylık ödenek...

...yersiz ve fahiş olduğu ileri sürülerek bozulması... ve 3. ...malzemenin teslim edilmemesi nedeniyle kamu kurum...

...sözleşmenin idarece feshi nedeniyle yükleniciye... TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. ...almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla... Geri kalan işlerin başka... ...nedeniyle, işin devam etmesinin tehlikeli olacağının...

...konusunda yüklenici ile idare arasında oluşan... ...yüklenicinin iş programının gerisinde iş yaptığı... ...tarafların görüş, talep ve değerlendirmeleri...

...davacının 1 (bir) yıl süre ile tüm kamu kurum ve... ...suretiyle yasaklama kararı verilmesinin amaçlanmadığı... ...kural altına alınması nedeniyle aksi yönde...

...harcının yatırana geri verilmesine, Aynı... ...iradelerine göre tespit etmesi ve belirlemesidir... ...birbirine uygun olmaması nedeniyle sözleşmenin... ...deyimlerin lafzi anlamları ile bağlı kalmamalı... ...yıllık ortalama 1073 konut ve 14 dükkânın aidatlarının...

...maddesinde “İstekli olabilecek: İhale konusu alanda... ...işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına... Şikayet ve itirazen şikayet başvuruları...

...üye olarak görevlendirilen …’ün ihale tarihinde... ...kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden... ...ihaleye katılmaması nedeniyle ihalenin iptal...