...bakımından ise hükmün bozularak dosyanın Dairesine iadesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir... ...işin başında işyeri teslimi yapıldığı halde işe başlamanın turizmden kaynaklı inşaat yasağı...

...davalı tarafından kesilen gecikme cezasının iade edilip edilmeyeceği konularındadır. ...tarafından 25.05.2017 tarihinde yapılan hakedişe esas 01.06.2017 tarihli ve 064304 sayılı...

...incelenmesi temyizin konusu olmayıp, yargılamanın iadesi sebepleri oluştuğu takdirde Dairesince...

...tespiti ile müvekkil firmanın teminatının iadesi ve şimdilik 5.000,00 TL’lik zarar olmak... ...çeşitli tarihlerdeki bildirimler ile davacının işe başlamasının istendiğini, iş makinelerinin...

Ancak söz konusu işe ilişkin sözleşmenin 10. -TL tutarındaki banka teminat mektubunun yükleniciye iadesine, ..

...nolu ihtarnamesiyle irat kaydedilen teminatın iadesinin talep edildiğini, işin % 80'... ...üzerine davalı idarenin müvekkili şirkete işe devam edip edilemeyeceğinin sorulduğunu...

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci... Mevsimlik çiçeklerlerde yabani ot temizliği”, “

...edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.” hükmüne yer verilmiştir.

...BOZULMASINA, peşin alınan harçların istek halinde iadesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren...

...olarak etkileneceğinin görülmesine rağmen işe devam etmesi durumunda oluşacak zararları... Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir.