...getirilmediği, bahse konu ihale komisyonu kararının hukuka aykırı olduğu, bu kararın iptali yönünde düzeltici işlem... ...kararında ihalenin iptaline gerekçe olarak belirtilen hususların mevzuata uygun olmadığına yönelik olduğu, bu karar gereği... ...olduğu, dolayısıyla bu işlemin iptali yönünde düzeltici işlem belirlenmesi yönünde karar alınması gerektiği, İdare...

...değerlendirildiğinde, davacı hakkında tesis edilen yasaklama kararında hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlem hukuka uygun bulunarak davanın reddine karar verilmiştir. ...sözleşmenin feshedilmesi talep edilmiş olmasına rağmen, idarece mevzuata uygun bir değerlendirme yapılmadan sözleşmenin 35...

...gibi bir görevinin bulunmadığını, protokollerin kanunlara aykırı olduğu varsayıldığında dahi sorumluluğun Belediye... Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. ...Belediye tarafından kiralanıp bir dernek ve vakfa verilmesi ise mevzuata göre mümkün değildir.

maddesine göre, ihale dokümanında yer alan şartlara aykırı hükümlere yer verilemez. ...hesabı ve miktarının mal alımlarına ilişkin sözleşmeye ve mevzuata uygun olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir... ...hâlinde ancak tesliminde gecikilen mal değeri üzerinden cezai işlem uygulanabileceğini, bunun dışında teslimde gecikildiği...

...arasında geçen 118 gün için gecikme cezası hesaplanması mevzuata uygun değildir. ...iş programının ciddi boyutta aksatılması gibi sözleşmeye aykırı davranışlar) veya işi süresinde bitirmemesi hallerinde... ...halinde, yükleniciler hakkında 26 ncı madde hükümlerine göre işlem yapılır.

...yapılmaması gerekçesiyle süre uzatımı verildiği, ayrıca mevzuata göre ödeneği bulunan işler için ihaleye çıkılmasının... ...gecikmeler için “gecikme cezası” uygulanmamasında hukuka aykırılık yoktur.

Olayda, yasaklama işlemi 4735 sayılı Kanun'un 25. ...işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı, anılan işlemin hukuka aykırı bulunması ve yasaklama kararının Resmi Gezete'...

...bahsedilemeyeceği, bu iddia yönünden dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı; Belirtilen gerekçelerle dava konusu... ...davalı idare tarafından bu iddiaya ilişkin tesis edilmiş bir işlemin de bulunmadığının açık olduğu, mevcut uyuşmazlıkta...

...yasaklanmasına karar verilmesine ilişkin davalı idare işleminde hukuka aykırılık görülmediğinden davacı şirketin uğradığını... ...ve 27504 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan davalı idare işleminin iptali ve 50.000.-TL manevi zararın tazmini istemiyle...

...idarenin 19.07.2006 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan işleminin Ankara 9. Hukuka aykırı olarak verilen yasaklama kararı nedeniyle manevi tazminata hükmedilmesi gerekir.