Davalı vekili, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. ...olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, sözleşmede belirlenen...

...yayımlanan davalı idare işleminin iptali istenilmiştir. ...olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen...

Borçların ifasına ilişkin BK’nın 68. ...bendine göre ihale konusu işin başlama ve bitirme tarihleri, teslim şartları ve gecikme...

...bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir. ...2346895-1-4 sayı ile düzenlenen alt yüklenici iş bitirme belgesi olduğu, söz konusu belgede işin...

...Yapım işleri yürütülen şantiyede, mühendis, mimar, teknik öğretmen veya tekniker diplomasına... Yapı sahibi ile yapılan sözleşmede bu husus belirtilir.”denilmiştir.

bedel üzerinden akdedilmiştir.  (4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...olarak; Anahtar teslimi götürü bedel kısıma ait mimari uygulama projelerinde yer alan seramik duvar...

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ ... ...başlanacağının kararlaştırıldığı, iş bitirme süresinin doksan gün olarak tespit edildiği...

...uzatılan süre sonunda 20.06.2019 tarihinde bile bitirmesinin mümkün olmadığı belirtilerek... Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir.

’ya tek başına, ödettirilmesine karar verilmiştir. ...ihale dokümanını oluşturan belgeler arasında (mimari uygulama projesinde, özel teknik şartnamede...

...İdarenin görüş ve değerlendirmesi; İhale eki mimari rölöve projesi kesitlerinde yerinde mevcut... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.