Davacı şirket yüklenici- müşavir, davalı ise iş sahibidir. ...durumunda prim olarak ödeneceğini; davacının, işi zamanında bitirmediği için primi hak etmediği gibi gecikme nedeniyle...

...itibariyle birlikte tutacakları kayıtlar, işin o dönem içerisinde yapılan kısmının teslimi anlamına gelir. ...hizmeti alımı olduğu, işin başlangıç tarihinin 02.01.2023, bitirme tarihinin 29.12.2023 olduğu, işin süresinin yaklaşık...

...yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere... Mahal Listesi, • TL’nin ise; İşe ait hizmet işleri kabul tutanağını düzenleyen ………

...sebeplerini ayrıca belirtecek, durumun netlik kazanmasından sonra istediği süre uzatımını da ayrı bir yazı ile derhal bildirecektir... ...e kayıt numaralı işe ait Sözleşmenin; “İşe Başlama ve Bitirme Tarihi” başlıklı 9’uncu maddesinde, “9.1.Sözleşmeni...

...bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Teminatın kalan kısmının geri verilmesi ise 45 inci madde esaslarına göre yapılır.

...hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, en az on gün süreli ihtarda bulunması... maddeye göre ise tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır...&

YARGILAMA SÜRECİ: Dava konusu istem: Devlet Su İşleri 12. ...hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme... fıkrasında ise, 25.

...isteklilere bildirildiği, ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci isteklinin 06/12/2021 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunduğu... Bununla birlikte, işe ait sözleşmenin “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinde; 9.1.

TL’nin tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir. d) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi.