...2.5 maddesine göre teknik şartname sözleşmenin ekidir. ...üzere toplam 548.330 $’ın diğer alacak kalemleri yanında davalıdan tahsili... ...yapılan incelemelerde de bu kalemler nedeniyle yapılan herhangi bir masraf...

...cezaları alma hakkının doğmadığını; sözleşmenin 18.2 maddesinde bu hakkın... ...TL'si işin geç teslim edilmesi nedeniyle oluşan zarar. ...cezaları ödemediğini; ödenmesi gereken alacakları için şimdilik 4.000,00...

...teminat mektuplarının geç iade edilmesi nedeniyle ödenen komisyon bedellerinden... ...ilamsız takip yoluna gidildiğini, alacak için ... Sözleşmenin 2. maddesinde sözleşmenin ekleri, 10.

...dahil) yerine getirilmesine ilişkin Sözleşmenin uygulanması sırasında... Yüklenicinin bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar... ...alacakların hakedişten kesilmesi veya Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında...

...zleşme uyarınca davacı yüklenici sözleşmenin imzalanmasını müteaki... ...davalı tarafça teslim anında gecikme nedeniyle ceza kesileceğine ilişkin... ...kararlaştırılmış ise ya da ifadan önce alacaklının bu hakkını saklı tuttuğu...

...tarafından zamanında yapılmaması nedeniyle işin teslim süresinin uzadığını... Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin 20. ...davalar eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak istemine ilişkin olup, mahkemece...

...alacağının fazlaya ilişkin hak ve alacakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik... ...kurumdan asgari ücretteki değişiklik nedeniyle fiyat farkı talep ettiği... ...tarihinde imzalanan hizmet alımına ait sözleşmenin içeriğinde, fiyat farkı...

Taraflar arasında imzalanan 04.07.2006 tarihli sözleşmenin 24/1. ...cevabına göre davacı yüklenicinin iş nedeniyle başkaca heykeltıraş çalıştırmadığı... ...faizi ile birlikte sözleşmeden doğan alacak karşılığı 130.700,00 TL'...

...iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde, daha... ...sebep hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan... ...yaptığı işler ile ihzarattan doğan alacakları, metrajlara göre hesaplanarak...