...kararına karşı süresi içinde, davalı idare vekili... ...gerekçesiyle hakedişten kesinti yapmış ise de; hükme esas alınan... ...bitirildiği tarih olarak 28.02.2016 kabul edilmiş, tutanakta belirtilen... Şartnamenin 42. ...Geçici kabul , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası...

...17/02/2015 tarihine kadar muayene ve geçici kabul işlemleri... ...sonucunda; davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir... ...kararına karşı süresi içinde taraflar vekilince... ...hükmünün yer aldığı, teknik şartnamede sayılan görsel... ...temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan... ...müvekkilinin sözleşme kapsamındaki tüm edim ve borçlarını...

...Üniversitesi'nden bilirkişi komisyonu marifeti ile yapılan... ...ihtar yazısında tüm somut eksikliklerin ortaya konulduğu... ...DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir... ...hususlar gereği hizmeti teknik şartnameye uygun hâle getirmeniz... Bunun üzerine bakılan dava açılmıştır. ...eksiklik ve kusurları gidermesi için süre verilmesi yoluna...

...veya değerlendirme dışı kabul edilemeyeceği anlaşılmıştır... ...teknik yeterliğin belirlenmesi için; … ...tarihinde tebliğ olunan ihale komisyonu kararında firmalarının... ...bilgileri tablosunda İdari Şartnamenin 5.1’inci maddesinde... Bu Madde boş bırakılmıştır.

...farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14 üncü... ...kalemleri ya da iş grupları için, bu madde hükmüne işin... ...başlanması nedeniyle süre uzatımı verilmesinden dolayı fiyat... ...bitirildikten sonra kısmi kabul yapılıp geri kalan işin...

516 sayılı İlamın 1. Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği... ...olması şartı ile, kabul komisyonunun iş yerine geç... “Geçici Kabul Tutanağının Onayı” başlıklı 9. ...geçici kabulün yapılması için 18.11.2009 tarihinde yazılı... Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Geçici Kabul... ...gerekenler varsa, bu kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihinden...

...işlemleri Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği... … (4) Kabul komisyonunun oluşturulması... ...kaplama imalatının yapımı için teknik şartnamesinde... ...oranı geçmeyen kusur ve eksikliklerin, aynı zamanda... ...olduğu, Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin 41... ...hakedişin ödenmesi ve geçici kabulün yapılması konulaında... ...verilmediği, yüklenicinin süre uzatımı talebinde idaresince tereddüde...

...işlerini sözleşmeye ve teknik şartnameye uygun şekilde... ...olarak yenileneceği (RPT), kabul edilebilir RPT oranlarının... ...yetkililerinin de bulunduğu sırada Muayene Komisyonu tarafından... ...özelliklere sahip olmadığının eksikliklerin ve hataların... ...işleminin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'...

 GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: 78 sayılı ilamın 2. ...ayına karşılık gelen kısmı için, Özel Tüketim Vergisinde... ...aranan kast, kusur veya ihmal şartlarının gerçekleşmediği... ...karşı sunulan itirazlarının KABULÜNE ve 2.Dairece 78 sayılı...