...23.105,55TL’nin geçici kabul eksiklikleri için kesilmesi... ...sahibinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer... ...yerine getirmediği imalat eksikliklerinden dolayı 912... ...geçici kabul eksiklikleri için kesilmesi gereken ceza... Şartnamenin 41. ...konusu maddeye göre; “Kabul komisyonunun tespit ettiği...

...ihale sözleşmesi ve teknik şartnameye uygun olarak yerine... ...geçtikten sonra yapılan muayenesi sonucunda da eksikliklerinin... ...zararın tazmini istemiyle açılmıştır. ...giderilmemesi üzerine muayene kabul komisyonu tarafından... ...verilmesi ve bu süre sonunda eksikliklerin giderilmemesi...

...yapmadığını, davacının bildirdiği eksikliklerin toplamda 500... ...göre 91 günlük gecikme için 20.657,00 TL cezai şart... ...eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 44/6... ...getirmeyerek bir gecikmeye yol açmış ise, idare ya yükleniciye... ...b maddesinde de “Kabul komisyonunun tespit ettiği... ...11.2012 tarihinde geçici kabulün yapıldığını ve...

...karar sayılı süre uzatımı komisyonu kararıyla, 14.04... ...toplam 140 kalemden oluşan eksikliklerin giderilmesi için... ...ü oranında her geçen gün için ceza kesilmesi hükme... ...İnşaatı işinin geçici kabulü, 13.06.2011 tarihi... ...keşif ve metrajlar hazırlanmış ve İl Sağlık Müdürlüğüne...

...imalatların iş artışı kapsamında ödenmesi ile işin... ...ödenmesi ve geçici kabul eksikliklerinin tamamlanmasına... ...Şartnamesi ve Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği... ...Elektrik Tesisatı Özel Teknik Şartnamesinde “Mahal Tedaş... Geçici kabul , geçici kabul eksiklikleri Bunun için gerekli olan her türlü... ...oluşturulduğu, Geçici Kabul Komisyonu’nun 08/06/2021...

...zararından geçici kabul komisyonu üyeleri de sorumlu... ...ve Kabul Yönetmeliğinin “Muayene ve kabul komisyonlarının... ...güncel endeksler (n) açıklanmıştır. ...yüklenici tarafından teknik şartlar yerine getirilerek... ...gerçekleşen imalat iş grupları için, bu Esaslar’a göre... ...farkına esas An değeri olarak kabul edilmesiyle, yüklenicinin...

...aykırı olduğunun muayene kabul komisyonunca tespiti... ...feshedildiği, itiraz üzerine yapılan muayene sonucunda ürünlerin...

...kararın; uyuşmazlığa konu olan muayene ve kabul işlemlerinin... ...davranışlar arasında sayılmış; İhalelere Katılmaktan... ...Düşüncesi :Karar düzeltme isteminin kabul edilerek Mahkeme kararının... Bu tutanak komisyonca imzalanır ve mevcutsa... ...vekiline hazır bulunması için muayenenin devam edeceği... ...belirtilen genel ve özel şartlar uyarınca incelendiği...

...edildiği ifade edilerek, kesin kabul tutanağı eki eksik... ...fıkrasında; “Kesin kabul için belirlenen tarihte, yüklenicinin... ...görülecek bir bedel kesilmek şartı ile, iş idare tarafından... ...yazısında yukarıda sayılan eksikliklerin giderildiği...