...alındığında üretici firmadan kaynaklanan sebeplerin mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceğini, süre... maddesinin atfıyla uygulanmasına devam olunan mülga 1086 sayılı Kanun'un 428. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. ...sunulmadığı gibi davacı yüklenicinin sözleşmeyi fesih yoluna gitmeyerek ifa ile sonuçlanmasını...

...sözleşmenin haksız feshedildiğinin tespiti, fesih nedeniyle tazminat ve teminat mektubu... maddesi ve sözleşmenin 26.1 maddesi gereğince feshedilmiştir. ...birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı... ...incelemesinin, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılacağı kuralına...

Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesih kararı alınır. ...2021 tarihinde yapıldığı, idareden kaynaklanan sebeplerin oluşmadığı ve yüklenicinin süre...  “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde; “… (6) Mücbir sebepler ve/veya idarenin sebep olduğu...

maddesinde “Teminat Mektubu” tanımı yapılmış olup “Geçici teminat” başlıklı 33. ...veya kanunda değişik maddelerinde belirlenen sebeplerle yaptırım olarak irat kaydedilebilmektedir... ...yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre...

...Kanunun 25 inci maddesinin (f) bendinde yer alan “mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve... Maddesi 4.

“Diğer hususlar” başlıklı 33 üncü maddesinde, “… ...gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre... (6) Mücbir sebepler ve/veya idarenin sebep olduğu...

maddesi ile Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 53. İlk derece mahkemesince, fesih ve tasfiye öncesi gönderilmesi gereken... ...kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik...

Bu sebeple yüklenici, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...Sözleşmenin feshi veya tasfiye halinde bu sigortalar; fesih veya tasfiye olur tarihinden başlamak üzere... Teminat süresindeki bakım ve giderler” başlıklı 43 üncü maddesinde “ ( ...arıda yer alan hüküm ve tespitlere göre, mücbir sebebe binaen tasfiye edilen işlerde, tasfiye...

...tesliminde gecikme olması” başlıklı 13 üncü maddesinde; “( ...gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre... ...sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin...

maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile kamu ihalelerine... maddesinin (f) bendinde, Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı... ...2007 tarihli ve 5783 sayılı işlem ile mücbir sebep olmaksızın, ihale dokümanı ve sözleşme...