mücbir sebep fesih maddesi - Sayfa 8

mücbir sebep fesih maddesi - Arama Sonuçları

Ödenek dilimlerinin değiştirilmesi ve fiyat farkı.

04/04/2024

...iş programında değişiklik yapılabilecek sebepler belirlenmiştir. ...Şartnamesinin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde iş programı, “Yüklenicinin, işin... ...sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya...

~~fesih~~

… Devamı

Hakedişin geç ödenmesi süre uzatımı sebebidir.

30/03/2024

İşe ait sözleşmenin “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 11 inci maddesinde; “… ...sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin... ...yapılarak ödenek aktarımının yapılmasına sebep teşkil etmediği belirtilmektedir.

~~fesih~~

… Devamı

4735 sayılı Kanunun Geçici 7. Madde Uygulamasına İlişkin Tereddütlerin Giderilmesi (2024/DK.D-29)

Yaka Danışmanlık
29/02/2024

...sebepler” başlıklı 10 uncu maddesinde “Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda... ...İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esasların... ...sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin...

~~fesih~~

… Devamı

Yüklenici hazır bulunmadığı halde yapılan muayenelerin usulüne uygun olmadığı.

19/04/2024

maddesinin (f) bendinde, Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve... maddesinin 1. maddesinin 4. ...gerçekleştirildiğinden ve davacının mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme... maddesi uyarınca Ankara 5. fesih , muayene ve kabul , numune , teknik şartname , yasaklılık

… Devamı

Sözleşmeye aykırılıkların giderilmesi için yapılan ihtarda süre belirtilmemesi halinde ihtarın usule aykırı olacağı.

18/04/2024

maddesi uyarınca ... fesih , İdarenin sözleşmeyi feshetmesi , ihtar , ihtarlı süre , sözleşme aykırılık maddesinin (f) bendi mücbir sebepler dışında, ihale dokümnı ve... ...içerinde olduğu, bunun işlemin sakatlığına sebep olmayacağı, ihtar yazısında tüm somut...

… Devamı

Proje değişikliği onayının gecikmesi ve süre uzatımı.

25/04/2024

idareden kaynaklanan sebepler , proje değişikliği , süre uzatımı ...nin “Projelerin Uygulanması” başlıklı 12 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında; “İdare, sözleşme... … (6) Mücbir sebepler ve/veya idarenin sebep olduğu...

~~fesih~~

… Devamı

Süre uzatım sebepleri bulunan fakat işi bitiremediğinden hareketle sözleşmesi feshedilen yükleniciye yaptırım uygulanması mümkün müdür?

05/05/2024

maddesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 47. ...eyleminden kaynaklanmadığı, maddi ve manevi zarara sebep olduğu iddia edilen işlemin hukuka uygun... (f) mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve...

~~fesih~~

… Devamı

Eksikler ve imalat hatalarının verilen sürelerde giderilmemesi sonucunda yasaklılık kararı verilmesi.

20/04/2024

...fıkrasının (f) bendinde belirtilen mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme... maddesinin 2. maddesinin (f) bendinde belirtilen mücbir sebep dışında, ihale dokümanı ve sözleşme...

~~fesih~~

… Devamı

Adli yargıda sözleşmenin feshinin iptali için açılan dava reddedilmiş olmakla birlikte yasaklama işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı.

18/04/2024

maddesinin 1. maddesinin (f) bendinde, Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve... ...hükümleriyle birlikte değerlendirildiğinde, mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme...

~~fesih~~

… Devamı

Yüklenicinin gecikme cezasından sorumlu tutulabilmesi için gecikmede idarenin bir kusurunun bulunmaması gerekir.

26/03/2024

...bir tarihte hazırlanmış olduğu, açıklanan sebeplerle geç teslimden dolayı davacı-karşı... maddesi gereğince onarım seçim hakkının kullanıldığı... maddesinde; “Mücbir sebep halleri hariç olmak üzere, tedarikçi...

~~fesih~~

… Devamı

Hizmet alanlarımıza yönelik olarak, danışmanlık kısmında inceleme yapabilirsiniz.

Bilgiye ulaşmak, hele de teknolojinin bu kadar geliştiği bir zaman diliminde, çok kolay. Ancak, bilgi kirliliği yanlış adımlar atılmasına neden olduğu gibi, uzmanı olmayan kişilerin ürettiği bilgiler de bilgi kirliliğini artırmakta ve yanlış adımlar atılmasına neden olmaktadır.

O halde bilgiye ulaşmak değil, doğru bilgiye zamanında ulaşmak önemli.

Şirket olarak danışanlarımızın haklarını tam ve zamanında alabilmesi için yoğun gayret içerisindeyiz. Bu gayretimiz de neticelerini yıllardır göstermekte ve doğru bilgi sayesinde danışanlarımız kazançlı çıkmaktadır.

İhale mevzuatı, sözleşme yönetimi ve hakediş uygulamaları ile kamu mali yönetimi ve denetimi konularında kaybetmemek, isabetli adımları en doğru zamanlarda atmak ve güvende hissetmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yaka Yazılım Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.

Bilgi ve iletişim için…

Detaylı Arama

Aranacak

Türler

Sitede Arananlar

mücbir sebep fesih maddesi - Arama Sonuçları

Ödenek dilimlerinin değiştirilmesi ve fiyat farkı.

Hakedişin geç ödenmesi süre uzatımı sebebidir.

4735 sayılı Kanunun Geçici 7. Madde Uygulamasına İlişkin Tereddütlerin Giderilmesi (2024/DK.D-29)

Yüklenici hazır bulunmadığı halde yapılan muayenelerin usulüne uygun olmadığı.

Sözleşmeye aykırılıkların giderilmesi için yapılan ihtarda süre belirtilmemesi halinde ihtarın usule aykırı olacağı.

Proje değişikliği onayının gecikmesi ve süre uzatımı.

Süre uzatım sebepleri bulunan fakat işi bitiremediğinden hareketle sözleşmesi feshedilen yükleniciye yaptırım uygulanması mümkün müdür?

Eksikler ve imalat hatalarının verilen sürelerde giderilmemesi sonucunda yasaklılık kararı verilmesi.

Adli yargıda sözleşmenin feshinin iptali için açılan dava reddedilmiş olmakla birlikte yasaklama işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı.

Yüklenicinin gecikme cezasından sorumlu tutulabilmesi için gecikmede idarenin bir kusurunun bulunmaması gerekir.

İletişim

0535 645 00 20

0535 645 00 20

Yaka Danışmanlık

Yaka Danışmanlık

Ümit Mah 2494/2 Sokak
No 10 - Çankaya - Ankara