... numunelerin Şeker Enstitüsüne analize gönderildiği, yapılan analizler sonucunda ... hastalığı nedeniyle, bu durumun mücbir sebep sayılarak termin programının değiştirilmesinin ... edilmiş ve 14/12/2020 tarihli noter ihtarnamesi ile 10 gün içinde eksik kalan ürünün teslimi istenilmiş ise de, verilen süre içerisinde davacı ...

...aşamasında ortaya çıkan durumun mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceğine... maddesi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceği... ...davacıya otobüslerin teslimi için zaten 30 günlük cezalı... sayılı kararının iptali istenilmiştir.

...karşılaşılması mümkün bir hâl olduğundan mücbir sebep olarak kabulü mümkün... ...başvurusunun reddine” karar verilmiştir. ...fiyatı , mal fiyatı , mücbir sebep

...olarak yapılan başvurunun mücbir sebep kapsamında değerlendirilemeyeceğine... ...takımının da bakım ve tamire gönderildiği, üretici firma ile... ...dikkate alındığında, değişimin yaklaşık 4 ay süreceği&quot... mücbir sebep , öngörübilirlik , öngörülemezlik ...geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı...

...ancak davalı tarafından yer tesliminden yaklaşık 2 sene sonra işin... ...23.maddesine istinaden mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin... ...yüklenicinin kâr mahrumiyeti için %5 hesabıyla 7.759.185,46x... ...beraber “rantabilitenin düşmesi” mücbir sebep olarak değerlendirilse...

...sayılı yazısı ile 10 gün süreli ihtarnamenin davacı şirkete gönderilerek... ...olduğu, Covid-19’un her durumda mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceği... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde... Davacıların temyiz isteminin reddine, 2.

...bulunarak davanın reddini istemiştir. ...davacının ileri sürdüğü sebeplerin mücbir sebepler arasında yer almadığı... ...kiralanması için görüşülen firmanın sebep göstermeksizin uçağı başkasına... ...euro, TC-KLC kuyruk isimli uçak için ise 594.528 euro gecikme...

...ihalesi uhdesinde kalan davacının mücbir sebep hâlleri dışında... Davacının temyiz isteminin reddine, 2. ...artışın tek başına mücbir sebep olarak değerlendirilemeyeceği...

...değerlendirmede ise belirtilen hususların mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceğine... ...mevzuatta sayılan mücbir sebep hâlleri arasına girmediği... ...yürütmeyi durdurma harcının istemi hâlinde davacıya iadesine... ...geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı...