...belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması halinde, gerçekleştirilmesi gereken aya göre iş kalemleri ya da iş grupları için uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak fiyat farkı...

...düzetilmeyeceği hususunda yüklenici ile idare arasında oluşan anlaşmazlığın... fiyat farkı , güncel endeks , temel endeks , uygulama ayı endeksi ...altında 2 nci fıkranın yer aldığı, bu sebeple 19 nolu hakedişte, aralık ayı... ...ayı endeks farkından dolayı fiyat farkı ödemesinin güncellenmesi gerektiği...

...sözleşme hükümleri çercevesinde fiyat farkı talep edilemeyeceği, sözleşmenin... ...müvekkilin ekonomik olarak çökmesine sebep olması sebebiyle 2016 Ocak ayından... ...maliyetlerdeki artışın 2016 yılı için mücbir sebep olarak da basiretli ..... ...sözleşmenin uyarlanmasını ve fiyat farkı ödenmesini de gerektirmeyeceği... ...2015/102626 ihale kayıt numarası ile 03/11/2015 tarihinde ihale konusu...

...Kanununa göre 10/05/2017 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...verilen süre uzatımlarına bağlı olarak fiyat farkı hesaplanması hususunda, yüklenici... Ancak, mücbir sebepler veya idarenin kusuru... ...Kanunu’nun ilgili hükümlerince fiyat farkı taleplerinin haklı olduğu yönündedir...

... fiyat farkı hesaplanmayacağı, ancak mücbir sebepler ve idareden kaynaklanan nedenlerle işin ... arasında yapılan sözleşmede taahhüt edilen fiyatlarda herhangi bir fiyat farkı uygulanmasının mümkün olmadığını belirterek ...

...davacının ileri sürdüğü sebeplerin mücbir sebepler arasında yer almadığı... ...kiralanması için görüşülen firmanın sebep göstermeksizin uçağı başkasına... ...euro gecikme cezaları kesildiğini ileri sürerek şimdilik 50.000 TL'...

... kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebepler ya da idareden kaynaklanan nedenlerle işin ... içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak yapılan iş ... olması şartıyla bu Esaslara göre fiyat farkı hesaplanır.” hükmü, Bulunmaktadır ...