...programında yeniden düzeltilip düzeltilemeyeceği hususunda Kurulumuz görüşü... ...Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi... ...yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine... Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; ödenek tespit olunmuştur.

...Etap) İşi”nde, tasfiye geçici kabul ile tasfiye kesin kabul tarihleri arasında... Bu sebeple yüklenici, 4735 sayılı Kamu... ...fıkrasında ise “ Sözleşmenin feshi veya tasfiye halinde bu sigortalar... ...tarafından 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun Geçici 4... ...yer alan hüküm ve tespitlere göre, mücbir sebebe binaen tasfiye edilen işlerde...

...dosyasında delil tespitinin güvenlik nedeni ile yapılamadığı, 26.08.2016'da sözleşmenin feshi kararının 31.08.2016'da davacıya tebliğ olunduğu, bilirkişi kurulundan alınan raporda davacının belirtmiş olduğu durumların 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 10 maddesinde sayılan mücbir sebepler arasında sayılamayacağı, davacının...

...teminatların iadesinin gerektiğini, idarenin mücbir sebebe dayanarak sözleşmeyi... Şirketinin yetkililerinden ... ...hasta olması halinde sözleşmenin feshinin usul ve yasaya aykırı olduğunu... ...uyarınca istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak ve kamu düzenine... Ş ve yükleniciler dava dışı ... ...arasında 08.07.2013 tarihli birim fiyat sözleşmesinin, 15.04.2016 tarihli ve...

...anlaşmazlık oluştuğu belirtilerek, belirtilen konular hakkında anlaşmazlığın... ...durumun belgelendirilmesi suretiyle sözleşmenin tarafı olan idareye yapılacaktır... ...uzatımı verilmesine veya sözleşmenin feshine karar verilebilecektir. (2) Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı... ...üretim sektöründe olumsuz etkilere sebep olduğu, bundan dolayı alt yüklenicilerin...

...getirmediğinden bahisle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25. Sözleşmenin feshinden sonra yapılan tespitlerde, sözleşme... f) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı... İdare Mahkemesi'nce verilen …tarih ve E:…, ...hükümlere göre tasfiye edileceği; mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı...

gecikme cezası , İhtar süresi , sözleşmenin feshi sayılı kararı ile; “… Sözleşme tarihinde yürürlükte bulunan Borçlar Kanununun 158. sayılı kararı ile; “…

...durumunda uygulanacak asgari ceza oranının sözleşme bedelinin on binde 2’si olarak... ...oranının on binde iki ve sözleşmenin feshini gerektiren aykırılık sayısının... ...feshedileceği aykırılık hallerinin belirlenebileceği anlaşılmaktadır. 

...na göre 19/10/2017 tarihinde ihale edilerek, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...onaylanmadan) karar talep edilmemesi sebepleriyle sözleşme ve ekleri hükümlerine... ...dilekçesinde özetle; işin yapımı sürecinde sözleşmesinde bulunmayan bazı iş...