Dava, eser sözleşmesinin haklı feshi nedeniyle iki ihale arasındaki... ...davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf vekillerince temyiz... Ayrıca 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 22. Kararın belirtilen sebeplerle bozulması uygun görülmüştür.

...sözleşme imzalayan davacı şirketin mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı... ...edilmiş olduğundan idarece sözleşmenin feshi ve yasaklama kararı hukuka aykırıdır... bilirkişi , şartnameye aykırılık , Sözleşme feshi , yasaklılık ...tarafından davalı idareye teslim edilen elektrodların Teknik Şartmanenin...

...gerçekleştirilen ve davacı şirket ile … İnşaat Taahüt ve Ticaret Sanayi... ...uyuşmazlık konusu ihalede sözleşmenin feshinin iptali ve irat kaydedilen teminatın... ...kaynaklanmadığı, maddi ve manevi zarara sebep olduğu iddia edilen işlemin hukuka... maddesinin (c) bendine aykırı olduğu, Sözleşmenin 11. (f) mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı...

maddesi kapsamında sayılan mücbir sebep olduğundan bahisle görüş bildirildiği, yapılan karşılıklı yazışmalardan sonuç alınamadığı ve idarece 10.12.2009 tarih ve 8237 sayılı yazıyla müsbet bir sonuç elde edilemediğinden sözleşmenin feshine ve kesin teminatın iadesine karar verildiği davacıya bildirilmiştir.

Sözleşmenin 6. Davacı ile 6360 sayılı Yasa ile kapatılıp davalı ... ..Sözleşmesi’nin 8.2.1.1. Davalı iş sahibinin feshin yasal dayanağı olarak gösterdiği... maddesinde mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin...

Sözleşmenin 6. Davacı ile 6360 sayılı Yasa ile kapatılıp davalı ... ..Sözleşmesi’nin 8.2.1.1. Davalı iş sahibinin feshin yasal dayanağı olarak gösterdiği... maddesinde mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin...

Öte yandan, sözleşmenin feshedilmesi ile ilgili olarak ... ...nin (f) bendinde ise, Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı... ...şirketin sözleşme yükümlülüklerini mücbir sebep olmaksızın mevzuat ve... Bu durumda, davacıya sözleşmenin 16.1.1. ihtar , ihtarlı süre , sözleşmenin feshi

...katılmaktan yasaklanmasına ilişkin olarak verilen dava konusu kararda huhuka aykırılık... ihtar , işin süresi , Muayene kabul , sözleşmenin feshi ...sözleşmenin uygulanması sırasında mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı...

Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere, idare ... yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden ... kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen ... bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.&quot ...

...gerekçesiyle davacının 1 (bir) yıl süre ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarının... ...yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü... ...bulunmadığından, davacının mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme... ...mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine... ...sözleşmesi , kiralama , sözleşmenin feshi , yasaklama