2023/3711) İdarece sözleşme konusu işten beklenen verimliliğin düştüğü gerekçesiyle sözleşme mücbir sebep kapsamında feshedilmişse de, bu durum mücbir sebep olarak değerlendirilemeyeceğinden yüklenicinin sözleşmenin feshi nedeniyle uğradığı zararın ve mahrum kaldığı kârın ödenmesi gerekir.

Mezkur Kanun’un “Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi” başlıklı 23 üncü maddesinde ise; “Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.” hükmüne yer verilmiştir.

...ODTÜ'den alınan Deney Raporları ile ilgili sonuçların 16.08.2007 tarihinde... 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25. maddesinin (f) bendinde, Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı... ...tarihli ve 5783 sayılı işlem ile mücbir sebep olmaksızın, ihale dokümanı ve... sözleşmenin feshi , teminat irat , yasaklama

...Alınması ihalesine ilişkin sözleşmenin uygulanması aşamasında... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. kamu güvenliği , mücbir sebep , sözleşmenin feshi , süre uzatımı İdare Mahkemesi'nce verilen kararda; ..

maddesi gereğince mücbir sebep nedeniyle sözleşmenin feshini talep ettiği, Eti Maden İşletmeleri Genel ... bildirildiği, 31/12/2020 tarihli fesih ihtarı ile davacı şirket tarafından sözleşmenin 28.

...haller ve bu hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi için gerekli olan şartlar sayıldıktan sonra mücbir sebep dolayısıyla sözleşmenin feshi halinde hesabın genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek teminatın iade edileceği hükme bağlanmıştır.

Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare ... yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden ... kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen ... bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.&quot ...

...baskını davacı tarafından mücbir sebep olarak gösterilmişse de, davacı... ...gerektiğine ilişkin iddiasına itibar edilemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine... gecikme cezası , mücbir sebep , Sözleşme feshi , süre uzatımı