...Karar sayılı ilâmında ise; ihale konusu işi kendi kusuru dışında sebeplerle gerçekleştiremeyen davacı firmanın 4735 sayılı Kanunun 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek fiilini işlediğinden...

...tarihinde ihale edilerek, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 15/09/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü... ...önce 28/10/2021 tarihinde yapıldığı, idareden kaynaklanan sebeplerin oluşmadığı ve yüklenicinin süre uzatımı talebinde... (6) Mücbir sebepler ve/veya idarenin sebep olduğu hallerden dolayı...

...dikkate alındığında üretici firmadan kaynaklanan sebeplerin mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceğini, süre uzatımı... Değerlendirme 1.Mahkemelerin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanunun geçici 3/2. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

...ihale dokümanında fiyat farkı verilmeyeceği belirtilen (mücbir sebeplerden veya idareden kaynaklı süre uzatımları... ...sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat... ...açık düzenlemenin bulunmaması, bir kısım tereddütlere sebep vermekte; işin herhangi bir aşamasında yapılan birim...

tarihinde 4374 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulüyle yapıldığı... Bu belgenin alınamaması mücbir sebeplerden veya proje değişikliklerinden kaynaklı...

maddesinin (e) bendi ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 21. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

...maddesi ile verilen tazmin hükmünün 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca BOZULMASINA... ...somutlaştırılmadığı gibi işe etkisinin olduğu durumdan itibaren mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde... ...uzatımının verilmesinde mevzuta uyarlığın bulunmadığına, Sebep olunan kamu zararının tazmininden ise süre uzatım kararında...

...sayılı yazısı ve eklerinden özetle;  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilerek 28/03/2017 tarihinde birim fiyat... Bu sebeple yüklenici, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun... Yukarıda yer alan hüküm ve tespitlere göre, mücbir sebebe binaen tasfiye edilen işlerde, tasfiye olur tarihinin...