Kat oda dâhiline sirayet ederek geliştiği kanaati hâsıl olmuştur.” denilmiştir. gecikme cezası , mücbir sebep , süre uzatımı , yangın ...Kanununun 8 inci maddesine uygun bir şekilde mücbir sebep başvurusu yapmamıştır.

...Sözleşmeleri Kanunu’nun 10 uncu maddesi gereği mücbir sebep sayılarak fiyat farkı hesaplanıp... ...açıklandıktan sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir. ...Sözleşmeleri Kanunu’nun 10 uncu maddesi gereği mücbir sebep sayılarak fiyat farkı hesaplanması gerektiği...

6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. ...iş programında değişiklik yapılabilecek sebepler belirlenmiştir. ...sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya...

% 0,20 ve reçine miktarının max. % 0,20 ve reçine miktarının max. Anılan Kanun'un Mücbir Sebepler başlıklı 10. Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek hâller de 4735 sayılı Kanun'un 10.

d) Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek. f) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve... ...maddesinde, sözleşmenin uygulanması sırasında mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme...

...olarak yerine getirmeyerek sözleşmenin feshine neden olan davacı şirket hakkında 2886 sayılı... ...yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme... ...getirememesinin kendisinden kaynaklanmayan veya mücbir sebeplere dayanması durumunda anılan madde...

...Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı (Mikro Tünel Yöntemi İle Betonarme Boru Sürme (İtme) İşi... idareden kaynaklanan sebepler , proje değişikliği , süre uzatımı … (6) Mücbir sebepler ve/veya idarenin sebep olduğu...

fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. hakediş ödemesi , mücbir sebep , yasaklama

...kala teslim edebildikleri ve bu durumun mücbir sebepler kapsamında değerlendirilmesi gerektiği... Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu Ankara 7. mücbir sebep , sözleşmenin feshi , Sözleşmeye aykırılık , teknik şartname

...sözleşmesi kapsamında yükümlülüğün yerine getirilmediği sonucuna varıldığından, davanın... maddesinin (f) bendinde, Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı... ...2007 tarihli ve 5783 sayılı işlem ile mücbir sebep olmaksızın, ihale dokümanı ve sözleşme...