...tarafından haksız feshedilmesi nedeniyle kâr mahrumiyeti... ...bulunmadığını, sözleşmenin haksız feshinden büyük zarara... ...ödediği komisyon bedeli olarak 31.773,00 TL teknik... ...itirazlarının reddi gerekmiştir. Bu sebeple davalı tarafından... ...yapıp avans ödediğini, sözleşmenin idarece haksız...

...değişiklik yapılabilecek sebepler belirlenmiştir... ...maddesinde ise; “İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin... ...dağılımını ayrıntılı olarak gösterdiği program... ...uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin... İnşaatı” işinde, Süre uzatımı verilmediği... ...programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı...

...davanın reddine karar verilmiştir. ...İşleri Genel Şartnamesinin sözleşmenin ekleri arasında... ...ileri sürülen istinaf sebepleri dikkate alındığında... ...ödenmesi hususu ile ilgili olarak, “Bu sözleşme... Ancak, mücbir sebepler veya idareden... ...olması nedeni ile gecikme nedeniyle güncellenmiş...

...Taşıma” ihalesine ilişkin olarak davacı şirket... iddiasına ilişkin olarak yapılan değerlendirmede... ...işlemler ve soruşturmalar nedeniyle hisselerinin %75... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı...

...sürenin süre uzatımı olarak verilmesi ve bu sürenin... ...itibaren başlatıldığı, bu sebeple süre uzatımı ve... ...kaynaklı iş artışı ve eksilişi hesaplamalarının (mukayeseli... İşe ait sözleşmenin “İşe başlama... Ancak, mücbir sebepler veya idareden... ...kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre...

...geçici kabul talep etmesi nedeniyle cezalı çalışması... ...raporunda yangın sebebi olarak; “4. ...maddesine uygun bir şekilde mücbir sebep başvurusu... ...göre firmanın mücbir sebep ileri sürerek süre... ...listesine dâhil imalatların sözleşmenin yüzde kaçına... ...verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da... ...ilişkin hüküm tesis edilmiştir.

...Sistemi” için iş eksilişi yapılıp yapılamayacağı... ...konusu imalatlar için iş eksilişi yapılmaması, yönündedir... ...ait Sözleşmenin Sözleşmenin türü ve bedeli... ...görüş ve talepleri özet olarak aşağıda belirtildiği...

...gerektiğine, 3) İş artışı nedeniyle veya 4735 Sayılı... ...öngörülmeyen yapım işlerinde iş artışı nedeniyle...

...çıkan bir anlaşmazlık olarak değerlendirilmesi... ...sayılı görüşü) İş eksilişi yapılan iş kaleminin... ...itiraz ve şikayetlerinin sebeplerini açıklayan... ...yer alan cam malzemenin, sözleşmenin 23.5 inci... ...PVC ve Alüminyum pencere iş kalemi yapımından...